建設工程合同工期能否合法順延?

導讀:
建設工程合同工期能否合法順延?
在施工實踐當中,我們經常會碰到工期延誤的情況,其實在特定的情況下工期是可以允許順延的,而造成工期順延的情況也是比較多的,比如:
1、工程量增加;
2、發包人變更設計;
3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料;
4、發包人未按約支付工程款;
5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當;
6、工程質量鑒定;
7、不可抗力或其他因素。
友情提示:律師在線咨詢免費回復,可直接與專業律師咨詢相關法律問題





建設工程合同工期能否合法順延?
在施工實踐當中,我們經常會碰到工期延誤的情況,其實在特定的情況下工期是可以允許順延的,而造成工期順延的情況也是比較多的,比如:
1、工程量增加;
2、發包人變更設計;
3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料;
4、發包人未按約支付工程款;
5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當;
6、工程質量鑒定;
7、不可抗力或其他因素。
友情提示:律師在線咨詢免費回復,可直接與專業律師咨詢相關法律問題
北京市元甲律師事務所
內容:轉包屬于非法行為1、轉包主要有全部轉包和肢解分包兩種形式。所以,轉包不存在合法與否,只能是非法的。據此,以后的工程實務中不能再把勞務分包看作轉包而認定無效。那么建設工程勞務合同轉包合法。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:交通事故
用戶這樣評價她:
北京天用律師事務所
內容:《解釋一》 第二十三條 發包人將依法不屬于必須招標的建設工程進行招標后,與承包人另行訂立的建設工程施工合同背離中標合同的實質性內容,當事人請求以中標合同作為結算建設工程價款依據的,人民法院應予支持,但發包人與承包人因客觀情況發生了在招標投標時難以預見的變化而另行訂立建設工程施工合同的除外,(一)工程價款屬于實質性內容,原則上變更無效,不能作為結算依據《招標投標法》第四十六條屬于效力性強制性規定,結合《民法典》第一百五十三條共同構成了認定背離合同實質性內容的無效規范。
擅長:交通事故
用戶這樣評價她:
北京天用律師事務所
內容:建設工程合同工期能否合法順延?
擅長:婚姻家庭
用戶這樣評價她:
北京天用律師事務所
內容:在市場經濟中,合同作為當事人雙方經過協商達成一致的協議,簽訂合同是雙方的民事行為。合同一經簽訂,則成為一個法律文件,雙方按合同內容承擔相應的法律責任,享有相應的法律權利。(二)合同自由原則合同自由是市場經濟運行的基本原則之一,也是一般國家的法律準則。雙方自由表達意見,自己決定簽訂與否,自己對自己的行為負責。(三)合同的法律原則建設工程合同都是在一定的法律背景條件下簽訂和實施的,合同的簽訂和實施必須符合合同的法律原則。那么建設工程合同簽訂基本原則有哪些?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛
用戶這樣評價她:
北京天用律師事務所
內容:建設工程勘察合同如何簽訂?是否有勘察合同范本?
擅長:交通事故
用戶這樣評價她:
北京市元甲律師事務所
內容:承包人有以下義務: 1.不得轉包和違法分包的義務。承包人不得將其承包的全部工程轉包給第三人,也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給第三人,還不得將其承包的部分工程分包給不具備相應資質條件的單位。發包人對承包人的工作可以進行檢查,承包人有義務隨時接受對其作業進度、質量進行的檢查。那么建設工程合同中承包人的權利義務?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:交通事故
用戶這樣評價她:
北京市元甲律師事務所
內容:建設工程施工合同具有特殊性,合同履行的過程,就是將勞動和建筑材料物化在建筑產品的過程。合同被確認無效后,已經履行的內容不能適用返還的方式使合同恢復到簽約前的狀態,而只能按照折價補償的方式處理。建設工程質量合格,包括兩方面的意思,一是建設工程經竣工驗收合格,二是建設工程經竣工驗收不合格,但是經過承包人修復后,再驗收合格。那么建設工程竣工驗收合格但合同無效如何處理?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:婚姻家庭
用戶這樣評價她:
北京市元甲律師事務所
內容:國家重大建設工程合同必須實行公開招標發包,發包人應當按照法定的程序和方式,發布招標公告,提供載有招標工程的主要技術要求、主要合同條款、評標的標準和方法以及開標、評標、定標的程序等內容的招標文件。發包人應當同中標者訂立建設工程承包合同。國家重大工程建設項目一般都屬于國家強制監理的建設工程,因此發包人應當委托具有相應資質條件的工程監理單位對工程建設進行監理。那么國家重大建設工程合同的訂立,應當根據什么程序?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:婚姻家庭、房產糾紛
用戶這樣評價她:
北京天用律師事務所
內容:但是建設工程涉及的東西多,很容易發生糾紛,那么建設工程合同糾紛管轄法院是哪個?
擅長:債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸
用戶這樣評價她:
北京天用律師事務所
內容:按建設工程承包合同的主體進行分類,建設工程合同則可以分為國內工程合同和國際工程合同。那么建設工程合同可以分為哪幾類?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:婚姻家庭、房產糾紛
用戶這樣評價她:
北京市元甲律師事務所
內容:建設工程合同的效力是怎樣的?建設工程合作中必須要簽訂合同嗎?
擅長:債權債務、合同糾紛
用戶這樣評價她:
北京天用律師事務所
內容:建設工程不同于其它工作的完成,建設工程合同作為一種特殊的承攬合同除了具有一般承攬合同的特征以外,還具有一些自己的特點:建設工程合同的主體必須是法人;建設工程合同的標的僅限于工程的建設;對于建設工程合同具有國家管理的特殊性;建設工程合同具有計劃性和程序性;建設工程合同必須采取書面形式訂立。那么作為一種特殊的承攬合同,建設工程合同的特點有哪些?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故
用戶這樣評價她:
北京市元甲律師事務所
內容:建設工程招投標中收取“居間費”、“介紹費”,合法嗎?
擅長:婚姻家庭、房產糾紛
用戶這樣評價她:
北京市元甲律師事務所
內容:);5、施工合同備案、施工合同6份原件;、施工合同備案表6份;、中標通知書1份;、招標文件原件1份;、類別確認書1份。依據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》第四十七條招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內,按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同;招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議。訂立書面合同后7日內,中標人應當將合同送工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案。那么建設工程合同備案網上登記需要什么材料?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:債權債務、合同糾紛、建設工程
用戶這樣評價她:
北京市元甲律師事務所
內容:工程糾紛異地能起訴嗎?建設工程合同糾紛注意問題?
擅長:婚姻家庭
用戶這樣評價她:
雙方均為中國國籍,但結婚證是在國外領取,感情破裂后如何離婚?這種情況下可以通過法院訴訟離婚,若雙方達成一致意見的,也可以申請法院調解離婚
工程款拖欠起訴材料: 1、招標文件、合同文本及附件,其他各種簽約,業主認可的工程實施計劃,各種工程圖紙,技術規范等; 2、往信件(書信、電子郵件等)。如業主的變更指令,各種認可信、通知,對承包商問題的答復信等; 3、各種會議紀要; 4、施工進度計劃和實際施工進度記錄; 5、施工現場的工程文件,如施工記錄、施工備忘錄、施工日報、工長和檢查員的工作日記、監理工程師填寫的施工記錄和各種簽證等。
欠工程款耍賴不給怎么辦 1、通過電話和函件催收。經常給施工方公司去個電話,詢問工程款進度,并且注意做好錄音工作,防止對方鉆法律空子,提前保留 證據 ,有備無患。必要時通過掛號信的方法給對方公司發催收函并留底,以阻斷時效。 2、親自到對方公司上門催收。 如果電話和函件效果不理想,就應該經常去對方公司上門催收,可能剛好哪天碰到老板心情好大筆一揮給你簽字結款也是有可能的,所以應該積極主動上門。 3、 委托律師代為催收。 如果自己手段方法不湊效或者精力有限,可以委托專業 律師 處理,他們會用他們所學的專業知道幫你排憂解難。 4、委托正規合法的催債公司催收。 除了律師,現在也有一些靠專門收債的公司,不過找這種公司要注意找正規的公司,對其催收手段也應了解,如果是非法手段則不能委托。 5、向法院提起訴訟 ,提供擔保凍結對方資產。 如果協商、催收函等各種方法都試過仍不湊效的情況,可以向法院提起訴訟,如果想掌握主動權,最好是提供相應的擔保請求法院凍結對方相應的資產,以免贏了官司輸了錢。
央企拖欠工程款怎么起訴: 拖欠工程款,屆于普通民事糾紛,可以到人民法院起訴解決。法院判決勝訴后,拖欠方仍不支付的,再申請法院強制執行。向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。訴訟時效期間自權利人知道或者應當知道權利受到損害以及義務人之日起計算。政府部門可以調處工程款的支付問題,但對拖欠工程款的問題沒有裁判權,強制權。但如果是政府工程,可以向建設該工程的政府要求支付或者處理.
公司拖欠包工頭工程款提起訴訟的條件: 1、準確選擇被告。 在提起訴訟之時只要選擇發包人、承擔連帶責任保證擔保方式的任何當事人,包括一人或幾人作為被告或共同被告均可,選擇的首要標準或前提條件是具有“支付能力”。 2、證據資料必須充分。 在訴訟前必須花最大的精力收集、整理、分析證據資料,站在被告的、法官的角度多層次、多方位地進行全面分析,做到“知己知彼”,切忌盲目起訴。 3、準確合理的訴訟請求。 拖欠承包工程款優先受償權是可以作為一項獨立的訴訟請求提出的,所以為保障訴訟后利益的最大化,當事人提起拖欠承包工程款訴訟請求時,盡量同時提出拖欠承包工程款優先受償權這一請求。 4、訴訟請求的范圍。 在訴訟案件中,只要當事人能夠舉證,法院是支持違約金、律師費、停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用的。