-
答施工單位一般承擔施工方案造成質(zhì)量缺陷的責任。但是，如果施工單位參與了施工方案的制定，即與施工單位共同制定施工方案，則應承擔相應的責任。
-
內(nèi)容：如果發(fā)包人不能在合同約定的時間內(nèi)給承包人創(chuàng)造上述條件，必然導致合同工期延誤并給承包人造成損失。發(fā)包人不按合同約定支付工程進度款，雙方又未達成延期付款協(xié)議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任。發(fā)包人未按合同約定向承包人供應材料、設備如果發(fā)包人沒有按合同約定的時間向承包人供應材料、設備，或者供應的材料、設備的種類、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量等級與合同不符，這將導致工期延誤，并會給承包人造成損失。那么承包人可以申請哪些施工索賠。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
林艷英律師2021.12.1378人收看
-
郭銘芝律師
主任律師
- 幫助過 64 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：建設工程、債權(quán)債務、交通事故、合同糾紛
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
-
答律師回復中...
-
內(nèi)容：因此，在承包人對已完工工程質(zhì)量合格承擔初步的舉證責任，并且在以下情況中承包人可依據(jù)《民法典》第七百九十三條之規(guī)定主張工程價款：一是發(fā)包人同意支付工程價款，結(jié)算工程款的基本原則是尊重當事人之間的約定，因此即便工程未竣工驗收，在發(fā)包人同意支付已完部分工程款（包括發(fā)承包雙方就已完工程部分完成結(jié)算）的情況下，承包人可以要求發(fā)包人支付工程款,當然，之所以在竣工驗收后承包人才能向發(fā)包人主張工程款，主要是因為在工程尚未完工時工程質(zhì)量是否合格則無法判斷，同時承包人最后實際施工的工程量也將無法確定。
張嘉娛律師2024.04.23380人收看
-
李維律師
主任律師
- 幫助過 1174 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：物業(yè)費糾紛、供暖費用糾紛
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
-
答要看分包合同的具體內(nèi)容而定，
-
內(nèi)容：《合同法》第二百七十七條規(guī)定“發(fā)包人在不妨礙承包人正常作業(yè)的情況下，可以隨時對作業(yè)進度、質(zhì)量進行檢查。”《合同法》第二百八十一條規(guī)定“因施工人的原因致使建設工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應承擔違約責任”。《合同法》第二百八十二條規(guī)定“因承包人的原因致使建設工程在合理使用期內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應當承擔損害賠償責任。那么建設工程承包人在合同履行過程中，應承擔以下責任：。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
張蕓律師2021.12.27417人收看
-
張嘉娛律師
主任律師
- 幫助過 520 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：建設工程、合同糾紛、債權(quán)債務
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
-
答律師回復中...
-
內(nèi)容：建設工程承包人在合同履行過程中，應承擔以下責任：一、按照合同約定的日期準時進入施工現(xiàn)場，按期開工。”三、確保建設工程質(zhì)量達到合同約定的標準。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應承擔違約責任”。《合同法》第二百八十二條規(guī)定“因承包人的原因致使建設工程在合理使用期內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應當承擔損害賠償責任。”四、發(fā)包人經(jīng)檢驗驗收未按期付款，承包人可以催告，經(jīng)催告仍不付款的，凡可折價、拍賣的工程，承包人可以訴請人民法院解決，確保自身利益不受損失。那么建設工程承包人應承擔哪些責任？。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
任冰峰律師2021.12.18259人收看
-
張旭律師
主任律師
- 幫助過 1462 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：房產(chǎn)糾紛、建設工程
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
-
答您好，即使簽了協(xié)議也是不公平的，受傷了是需要賠償?shù)模唧w賠償情況需要根據(jù)傷者的傷情來判斷，您可以發(fā)一下傷情資料。
-
內(nèi)容：根據(jù)我國合同法的規(guī)定，無效合同的法律后果之一是返還財產(chǎn)，恢復原狀。但由于建筑工程施工合同履行結(jié)果的特殊性，所以施工合同無效一般的后果主要有參照合同約定支付工程價款；承包人承擔修復費用；不予支付工程款；發(fā)包人按照過錯承擔相應的民事責任；收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得以及施工中取得資質(zhì)的，按照有效合同處理這六部分內(nèi)容。那么施工合同無效需要承擔什么法律后果。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
馮清琴律師2021.12.28624人收看
-
段建國律師
主任律師
- 幫助過 1289 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：債權(quán)債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
-
答你好，需要清楚你們之間屬于用工還是用人，需要根據(jù)你們之間的約定和相關(guān)證據(jù)判斷，建議你詳細敘述一下情況或者打電話咨詢我們都可以。
-
內(nèi)容：如果勘察、設計的質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期給發(fā)包人造成損失的，應當承擔違約責任。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。那么施工合同承包人違約責任有哪些？。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
段建國律師2021.12.28376人收看
-
許瑞林律師
主任律師
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
-
答律師回復中...
-
內(nèi)容：賠償損失，是指當事人一方的違約行為給對方造成財產(chǎn)損失的，違約人應依法向?qū)Ψ阶鞒鼋?jīng)濟賠償。定金罰則也是一種違約責任承擔方式。無論是發(fā)包人，還是承包人，只要其不履行合同規(guī)定的義務，都將構(gòu)成違約行為。針對不同性質(zhì)的違約行為，債權(quán)人有權(quán)依照《合同法》等法律的規(guī)定要求違約的債務人承擔相應的違約責任。勘察、設計、施工單位一方為承包人，建設單位一方為發(fā)包人。說明只要是合同中明確規(guī)定的，當事人必須遵守，這是合同法律效力的具體表現(xiàn)。按照合同是否履行與履行狀況，違約行為可分為不履行和不適當履行。那么施工合同變更后所具有的違約責任的承擔方式。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
李維律師2021.12.30771人收看
-
馮清琴律師
主任律師
- 幫助過 46 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：債權(quán)債務、建設工程、合同糾紛
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
-
答施工合同承包人承擔的違約責任有：承包人偷工減料、粗制濫造、擅自修改工程設計的，應承擔瑕疵履行違約責任；承包人延誤工期的，應承擔遲延履行違約責任；承包人的建設工程質(zhì)量不符合約定經(jīng)過返工改建造成逾期交付的，應承擔違約責任。法律依據(jù)《民法典》第五百七十七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。第八百零一條因施工人的原因致使建設工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。第八百零二條因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財產(chǎn)損失的，承包人應當承擔賠償責任。
-
發(fā)包人未如約支付工程款，承包人停工要承擔損失嗎
內(nèi)容：在工程實踐中，時常會出現(xiàn)建設單位已經(jīng)進行施工，但是發(fā)包人卻以各種理由拒付工程款，或進度款，那么在該情形下，承包人是否能停工呢?停工期間所造成的損失，又由誰承擔?下面以最高法院的典型案例揭示同類案件的裁判規(guī)則。
邢穎律師2024.04.02564人收看
-
趙金保律師
主任律師
- 幫助過 1277 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
-
材料供應商起訴發(fā)包人案例(實際施工人起訴發(fā)包人案例)
內(nèi)容：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用，如果建筑總承包被商砼供應商起訴，可以要求開發(fā)商承擔相應的責任,《最高人民法院關(guān)于審理 建設工程施工合同糾紛 案件適用法律問題的解釋》第二十四條：實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院應當追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案第三人，在查明發(fā)包人欠付轉(zhuǎn)包人或者違法分包人建設工程價款的數(shù)額后，判決發(fā)包人在欠付建設工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任,《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十六條：實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理,供應商起訴發(fā)包人的法律依據(jù)是什么起訴發(fā)包人的法律依據(jù)是《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》,施工掛靠其他建筑施工企業(yè)，并以被掛靠建筑施工企業(yè)的名義簽訂建筑工程合同被起訴的，應將施工人和被掛靠建筑施工企業(yè)列為共同被告，被掛靠建筑施工企業(yè)對施工人因承攬的工程不符合質(zhì)量標準造成發(fā)包人損失的，應承擔連帶責任,實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。
許瑞林律師2024.01.03339人收看
-
吳夢云律師
主任律師
- 幫助過 472 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：合同糾紛、債權(quán)債務、建設工程
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
-
工程違法轉(zhuǎn)包的連帶責任如何確定(違法轉(zhuǎn)包承擔連帶責任)
內(nèi)容：對發(fā)包方，由轉(zhuǎn)包方與轉(zhuǎn)承包人承擔連帶責任最高人民法院《關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)》(法釋〔2020〕25號)第十五條規(guī)定，因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟,再者，越度建設公司與樊鑫生、翟光宏對質(zhì)量問題業(yè)已約定由樊鑫生、翟光宏承擔，且我國建筑法第二十九條第二款、第五十五條及合同法第二百七十二條第二款均對合法分包情形下，由總承包人、分包人或第三人向發(fā)包人承擔連帶責任作出明確規(guī)定。
楊一凡律師2024.01.12285人收看
-
于海明律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
-
實際施工人起訴總承包人(實際施工人起訴發(fā)包人和轉(zhuǎn)包人)
內(nèi)容：法律主觀：實際施工人直接起訴發(fā)包方的法律依據(jù)是：因工程引起的糾紛，發(fā)包人一般只需起訴承包人，在審理中查明有掛靠、轉(zhuǎn)包情形的，應追加實際施工人為共同被告，實際施工人與承包人對工程承擔連帶責任,建設工程司法解釋規(guī)定：實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人,實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人,2、實際施工人主張工程款的法律依據(jù)如下：實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。
張旭律師2023.12.28725人收看
-
孔孟廷律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
-
內(nèi)容：要想解決這個問題，首先應明確施工合同無效的情形下，承包人是否享有工程價款優(yōu)先受償權(quán)，法律沒有規(guī)定施工合同無效的情況下，承包人是否享有工程價款優(yōu)先受償權(quán)，在實踐中，關(guān)于施工合同無效，承包是否享有工程價款優(yōu)先受償權(quán)也存在爭議。實際施工人是基于無效施工合同產(chǎn)生，且實際履行施工義務的人，其在工程中投入了資金、人員、材料、設備等，根據(jù)上述分析，施工合同無效，承包人有權(quán)行使優(yōu)先受償權(quán)，即實際施工人享有優(yōu)先受償權(quán)。那么實際施工人承擔的責任。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
郭銘芝律師2021.12.20323人收看
-
姚平律師
主任律師
- 幫助過 1916 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
-
內(nèi)容：勞務分包的承包人是實際施工人嗎1、是的。發(fā)包人不得將應當由個承包人完成的建設工程支解成若干部分發(fā)包給數(shù)個承包人。第人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發(fā)包人承擔連帶責任。禁止承包人將工程分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位。那么勞務分包的承包人是實際施工人嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
王學瑞律師2022.02.10276人收看
-
王熙律師
主任律師
- 幫助過 1941 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：債權(quán)債務、建設工程、民間借貸
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
-
施工合同履行過程中因工程所在地發(fā)生洪災承包人承擔
內(nèi)容：施工合同履行過程中因工程所在地發(fā)生洪災承包人承擔
翁玉素律師2021.10.22357人收看
-
劉曉紅律師
主任律師
- 幫助過 1475 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故、合同糾紛、債權(quán)債務
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
-
內(nèi)容：工程質(zhì)量出現(xiàn)問題，就建設方與承包方及建筑施工方而言，其責任一般由承包方承擔。這一點也可以從《合同法》的第281條規(guī)定中得到印證：“因施工人的原因致使建設工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。”如果承包人拒絕修理、返工或者改建的，發(fā)包人還可據(jù)此請求相應減少支付工程款。那么施工單位的工程質(zhì)量問題誰承擔責任。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
陳宗瓊律師2021.12.14297人收看
-
李楠楠律師
主任律師
- 幫助過 1400 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業(yè)負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗豐富
.png)
2022-04-12 13:44:41
9356人收看
