為客戶解決問題提供高效方案
讓優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)觸手可及
2024.10.04 21:31:59
1人收看
北京市元甲律師事務(wù)所
內(nèi)容：工程質(zhì)量不合格應(yīng)如何處理1、當(dāng)工程的某些部分的質(zhì)量雖未達(dá)到規(guī)定的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計的要求，存在一定的缺陷，但經(jīng)過修補后可以達(dá)到要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，又不影響使用功能或外觀的要求，可采取修補處理的方法,法律分析：工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的處理辦法如下：1.經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗批，應(yīng)重新進行驗收,2、在非正常情況可按五種輕重不同情況規(guī)定進行處理不符合要求的工程施工質(zhì)量，第一種就是對經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗批應(yīng)重新進行驗收。
元甲交通律師律師
擅長：交通事故、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務(wù)所
內(nèi)容：影響建筑工程質(zhì)量的主要因素是人、材料、機械、方法和環(huán)境方面,4、影響建筑工程質(zhì)量的主要因素是人、材料、機械、方法和環(huán)境方面,1、建筑工程質(zhì)量管理的特點 影響質(zhì)量的因素多建筑工程的設(shè)計、材料、機械、地形地貌、地質(zhì)條件、水文、氣象、施工工藝、操作方法、技術(shù)措施、管理制度、投資成本、建設(shè)周期等都直接影響施工項目的質(zhì)量,影響建筑工程質(zhì)量管理的主要因素是什么1、影響建筑工程質(zhì)量的主要因素影響建筑工程質(zhì)量管理的因素既有內(nèi)部因素又有外部因素，總的來說可以分為人、機械、材料、方法和環(huán)境五大方面。
姚平律師
擅長：合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故
用戶這樣評價她：
北京天用律師事務(wù)所
內(nèi)容：建設(shè)工程質(zhì)量保證金，是指工程發(fā)包人與承包人在建設(shè)工程承包合同中約定，從應(yīng)付的工程款中預(yù)留，用以保證承包人在缺陷責(zé)任期內(nèi)對建設(shè)工程出現(xiàn)的缺陷進行維修的資金,工程質(zhì)量保證金的退還條件1、《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》規(guī)定缺陷責(zé)任期內(nèi)，承包人認(rèn)真履行合同約定的責(zé)任，到期后，承包人向發(fā)包人申請返還保證金,由于發(fā)包人原因?qū)е鹿こ虩o法按規(guī)定期限竣（交）工驗收的，在承包人提交竣（交）工驗收報告90天后，工程自動進入缺陷責(zé)任期那么對于工程質(zhì)量保證金的設(shè)定需要注意以下幾點：工程質(zhì)量保證金可通過預(yù)留工程款作為工程質(zhì)量保證金。
張嘉娛律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務(wù)所
內(nèi)容：施工質(zhì)量管理是施工合同的重要組成部分，施工質(zhì)量控制涉及到多方面因素。總體而言，施工質(zhì)量出現(xiàn)問題，要么是發(fā)包人原因，要么是承包人原因。如果是承包人原因造成的，監(jiān)理會要求其返工，因此增加的費用和（或）工期延誤帶來的影響由承包人承擔(dān)。反之，發(fā)包人原因造成的，監(jiān)理也會要求承包人返工，但是增加的費用和（或）工期延誤帶來的影響由發(fā)包人承擔(dān)。
張蕓律師
擅長：建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、交通事故
用戶這樣評價她：
北京天用律師事務(wù)所
內(nèi)容：二、產(chǎn)品責(zé)任糾紛的法律適用《產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十三條,因產(chǎn)品存在缺陷造成人身、他人財產(chǎn)損害的,受害人可以向產(chǎn)品的生產(chǎn)者要求賠償,也可以向產(chǎn)品的銷售者要求賠償,銷售者只有存在下面兩種過錯時,才承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任:1、由于銷售者的過錯使產(chǎn)品存在缺陷,造成他人損害,這說明銷售者有過錯,未能嚴(yán)格把好進貨關(guān),銷售的是不能明確生產(chǎn)者的產(chǎn)品,因此其承擔(dān)的是因不能確定缺陷產(chǎn)品生產(chǎn)者的賠償責(zé)任,即產(chǎn)品缺陷的存在是由于銷售者的過錯造成的。
任冰峰律師
擅長：婚姻家庭
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務(wù)所
內(nèi)容：目前，我國建設(shè)工程質(zhì)量管理的監(jiān)督體系主要包括以下幾個層次：1. 政府監(jiān)督：建設(shè)行政主管部門和其他有關(guān)部門對建設(shè)工程質(zhì)量進行的監(jiān)督管理2. 社會監(jiān)督：包括社會組織、公民、媒體等對建設(shè)工程質(zhì)量進行的監(jiān)督,建設(shè)行政主管部門和其他有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)加強對建設(shè)工程質(zhì)量管理信息化體系建設(shè)的指導(dǎo)和支持，推動建設(shè)工程質(zhì)量管理信息化體系的建設(shè)和應(yīng)用,目前，我國建設(shè)工程質(zhì)量管理的信息化體系建設(shè)還處于起步階段，需要進一步加強和完善。
陳明月律師擅長：建設(shè)工程、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務(wù)所
內(nèi)容：建設(shè)工程質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因在實踐中較為復(fù)雜，不同情形下承擔(dān)責(zé)任的主體及責(zé)任承擔(dān)方式也都存在差異，《民法典》《建筑法》區(qū)分不同情況做出了規(guī)定，具體情況如下：（一）發(fā)包人發(fā)包人承擔(dān)建設(shè)工程質(zhì)量責(zé)任的方式主要有兩個方面：一是不享有拒絕支付工程款的權(quán)利,因承包人的原因造成建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定，承包人拒絕修理、返工或者改建，發(fā)包人請求減少支付工程價款的，人民法院應(yīng)予支持,因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。
于海明律師擅長：交通事故
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務(wù)所
內(nèi)容：----不支付尾款的訴訟應(yīng)該能得到法院的支持.不論今后是否重建.原來的合同已經(jīng)完成,就應(yīng)該可以獲得工程款.兩年前做的工地沒給錢我起訴了,結(jié)果對方反訴了說工程不合格怎么辦,當(dāng)遇到拖欠工程款時，建議盡快向法院起訴要求還款，一旦超過了兩年的訴訟時效，就可能會喪失勝訴權(quán)，勝訴之后，如果對方在履行期未履行法院判決，可以申請法院強制執(zhí)行,4、證據(jù)資料必須充分，建設(shè)工程施工合同因為周期長、投資大，大多數(shù)為隱蔽工程及專業(yè)性強等原因，合同法律關(guān)系比較復(fù)雜，而且糾紛一旦產(chǎn)生，業(yè)主方常以質(zhì)量、工期等進行反索賠抗辯，更加增加了訴訟的難度，所以我們在訴訟前必須花最大的精力收集、整理、分析證據(jù)資料，站在被告的、法官的角度多層次、多方位地進行全面分析，做到&ldquo。
李楠楠律師擅長：建設(shè)工程、房產(chǎn)糾紛、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛
用戶這樣評價她：
北京天用律師事務(wù)所
內(nèi)容：建筑工程質(zhì)量糾紛法院對證據(jù)審查的方法是什么法律分析：1、審查證言應(yīng)當(dāng)考慮涉及建筑缺陷的有關(guān)事實，并且考慮缺陷的調(diào)查人和評估人的可信程度,法律分析：在建筑施工糾紛中，將有關(guān)書證、物證收集完整，如發(fā)包方的招標(biāo)文件、承包方的投標(biāo)書、承包方、發(fā)包方訂立的《建設(shè)工程承包合同》、工程施工圖紙、設(shè)計技術(shù)交底、圖紙會審紀(jì)要、工程量簽證單、在工程施工過程中對于設(shè)計變更的聯(lián)系單、隱蔽工程的驗收記錄、工程預(yù)決算書等,建筑工程質(zhì)量糾紛該怎么處理法律分析：施工單位造成的工程質(zhì)量問題，則由其承擔(dān)賠償責(zé)任，并且應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此增加的費用。
崔玉君律師
擅長：交通事故
用戶這樣評價她：
北京天用律師事務(wù)所
內(nèi)容：工程建設(shè)單位和業(yè)主一般會在合同中約定工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收標(biāo)準(zhǔn)等，一旦工程驗收后發(fā)現(xiàn)存在工程質(zhì)量問題，一般會拒付工程款,業(yè)主依據(jù)合同約定向施工單位發(fā)出了工程結(jié)算文件，但因存在質(zhì)量問題，工程款遭到拒付,案例分析在工程建設(shè)中，若發(fā)生質(zhì)量問題，就會出現(xiàn)業(yè)主拒付工程款的情況,因此，若施工單位在工程建設(shè)中出現(xiàn)了質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的技術(shù)認(rèn)證和相關(guān)資質(zhì),在工程建設(shè)中，應(yīng)當(dāng)足夠重視工程質(zhì)量，從設(shè)計到施工再到驗收，始終保持嚴(yán)格的質(zhì)量管理，以確保工程建設(shè)的順利進行。
段建國律師
擅長：交通事故
用戶這樣評價她：
北京天用律師事務(wù)所
內(nèi)容：買賣合同質(zhì)量問題抗辯法律主觀：《民法典》第六百一十條，第六百一十七以及第六百一十八條規(guī)定了買賣合同中出現(xiàn)質(zhì)量問題的解決辦法，即當(dāng)事人可以要求其承擔(dān)違約責(zé)任，拒絕接受標(biāo)的物或解除合同,第六百一十七條規(guī)定，出賣人交付的標(biāo)的物不符合質(zhì)量要求的，買受人可以依據(jù)本法第五百八十二條至第五百八十四條的規(guī)定請求承擔(dān)違約責(zé)任,《民法典》第六百一十條規(guī)定，因標(biāo)的物不符合質(zhì)量要求，致使不能實現(xiàn)合同目的的，買受人可以拒絕接受標(biāo)的物或者解除合同。
楊一凡律師擅長：交通事故
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務(wù)所
內(nèi)容：質(zhì)量違約承諾是指供應(yīng)商或客戶在與企業(yè)簽訂合同時，承諾提供符合一定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)，并承擔(dān)因質(zhì)量問題而導(dǎo)致的違約責(zé)任,結(jié)語：質(zhì)量違約承諾是保障企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的重要手段，企業(yè)在與供應(yīng)商或客戶簽訂合同時，應(yīng)該重視質(zhì)量違約承諾的條款，明確約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等內(nèi)容,2. 質(zhì)量違約承諾的違約責(zé)任：如果供應(yīng)商或客戶違反質(zhì)量違約承諾，企業(yè)可以要求其承擔(dān)違約責(zé)任,法院經(jīng)過審理，認(rèn)為合同約定明確，供應(yīng)商違反了質(zhì)量違約承諾，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
張旭律師擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
用戶這樣評價她：
北京天用律師事務(wù)所
內(nèi)容：因此，工程承包人對工程質(zhì)量和工期向發(fā)包人負(fù)責(zé)，以確保項目的順利進行和最終的成功交付,總之，工程承包人對工程質(zhì)量和工期向發(fā)包人負(fù)責(zé)，是確保項目順利交付的關(guān)鍵因素之一,無論是從工程質(zhì)量的角度，還是從工程工期的角度，工程承包人都會以發(fā)包人的利益和期望為出發(fā)點，以確保工程的成功實施和順利交付,工程承包人對工程質(zhì)量和工期向發(fā)包人負(fù)責(zé)沒錯,只有確保工程質(zhì)量和工期符合要求，才能增強發(fā)包人的信任和滿意度，也能為工程承包人帶來更好的口碑和業(yè)務(wù)機會。
郭銘芝律師擅長：債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、民間借貸
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務(wù)所
內(nèi)容：工程合同糾紛包括以下這些糾紛：（1）建設(shè)工程勘察合同糾紛；（2）建設(shè)工程設(shè)計合同糾紛；（3）建設(shè)工程施工合同糾紛；（4）建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)糾紛；（5）建設(shè)工程分包合同糾紛等。建設(shè)工程施工合同糾紛應(yīng)該怎樣處理？建設(shè)工程質(zhì)量糾紛的責(zé)任承擔(dān)有哪些？
黃東潔律師擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務(wù)所
內(nèi)容：如果施工單位在工程質(zhì)量管理方面存在嚴(yán)重問題，工程結(jié)算時可以根據(jù)相關(guān)條款扣除質(zhì)量款,總的來說，在工程結(jié)算中是否可以在結(jié)算款中扣除質(zhì)量款，取決于多方面因素的綜合影響,在實際操作中，有些業(yè)主可能濫用權(quán)力，對項目的每一個小問題都要扣除質(zhì)量款，這不僅影響施工單位的合法權(quán)益，也不利于健康的工程合作關(guān)系的建立,作為一個綜合性解決方案，我們建議在工程結(jié)算中，雙方應(yīng)以合同為基礎(chǔ)，明確質(zhì)量款的扣除事宜,因此，施工單位在工程施工過程中應(yīng)確保項目的質(zhì)量符合要求，避免給業(yè)主提供理由扣除質(zhì)量款,監(jiān)理單位有權(quán)對工程質(zhì)量進行評估，并提出相應(yīng)的意見，這對是否扣除質(zhì)量款具有重要影響。
李孟陽律師
擅長：婚姻家庭
用戶這樣評價她：
降本增效：企業(yè)持續(xù)增長的核心引擎 為什么降本增效成為企業(yè)剛需？ ?？經(jīng)濟下行壓力：市場競爭加劇，利潤空間壓縮，企業(yè)必須優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)。 ?？數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求：技術(shù)升級倒逼企業(yè)提升運營效率，否則將被淘汰。 ?？資本關(guān)注重點：投資人更看重“盈利質(zhì)量”而非單純規(guī)模擴張。 成功關(guān)鍵：“降本不降質(zhì)量，增效不增負(fù)擔(dān)”。 企業(yè)想降本增效，具體如何操作？有哪些方案？你知道嗎？
企業(yè)如何培養(yǎng)接班人？需要一個什么樣的步驟？培養(yǎng)一個接班人需要多少年？ 企業(yè)按照自己的規(guī)模，選擇在每一批進入企業(yè)中的人，選擇一個最優(yōu)秀的來進行培養(yǎng)，五至七個為好，至少三個。觀察與了解一個人需要至少五年的時間，培養(yǎng)和選拔一個人至少也是五年的時間，在高層崗位上還要鍛煉五年左右的時間積累經(jīng)驗、人脈和影響力，并開始進行接班的組閣準(zhǔn)備等等。所以完成對接班人的培養(yǎng)和選拔至少需要十到十五年的時間，壓縮時間必然產(chǎn)生質(zhì)量問題，不是能力問題就是品行問題，不是品行問題就是對企業(yè)的忠誠問題，必須選擇與企業(yè)同呼吸、共命運的人，完全把自己的事業(yè)生命融入企業(yè)的人。
?? 億元工程大案勝訴！天用律所強勢突圍！?? ?? 【千萬回款+全面駁回】天用戰(zhàn)績再創(chuàng)新高！ 代理某建筑企業(yè)應(yīng)訴工程糾紛，法院一錘定音： ? 成功追討工程款1041萬元+利息（對方拖欠超千萬訴求全額支持！） ? 強勢駁回原告150.9萬違約金主張（質(zhì)量問題、逾期竣工0責(zé)任！） ? 20萬履約保證金爭議完勝（全額保留客戶權(quán)益！） ?? 天用實力見證： **精準(zhǔn)鎖定合同漏洞**，瓦解對方核心訴求； **專業(yè)舉證+抗辯策略**，逆勢扭轉(zhuǎn)庭審局面； **全流程攻堅司法鑒定**，為客戶多爭取數(shù)百萬權(quán)益！
我方為一家鈣晶企業(yè)裝修實驗室，要求達(dá)到約定的萬級潔凈度，濕度低于10%，溫度 22℃±2℃的標(biāo)準(zhǔn) 鈣晶企業(yè)委托的鑒定結(jié)論對我方不利，客戶本已經(jīng)委托了律師代理，在案件陷入被動的情況下委托我所，質(zhì)量問題如何推翻？ 通過反訴的策略，將本來有可能面臨100多萬的賠償損失打成對方需要向我方支付20余萬的結(jié)果????????????
版權(quán)所有 ©2020 - 2021 大律云（北京）科技有限公司 京ICP備2020048486號 
京公網(wǎng)安備11010502056528號
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證號：(京)字第21738號 電信增值業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證號：京B2-20214353
.png)
