然而在施工過程中，承包人與分包人之間可能因施工銜接不當導致工期延誤，在此情形下，發包人應當承擔相應的工期延誤責任。關于順延工期簽證是怎樣的法律問題，大律網小編為大家整理了建筑工程律師相關的法律知識，希望能幫助大家。

工程的建設不僅要受天氣的影響，還有設備的使用，人員的籌備等等，遇到一些突然情況也可能會耽誤工期，所以應當重視工期簽證，不然施工方可能會面臨罰款，有朋友說可以順延工期簽證，這又是怎么回事呢？順延工期簽證是怎樣？下面大律網小編為大家詳細介紹一下，希望對大家有所幫助。

一、順延工期簽證是怎樣

工期順延，就是當我們在施工工程中，并非施工單位造成的，而是因為不可抗力的因素，導致施工單位無法正常施工的情況下，此時就可以申請工期順延。由于工期是合同在訂立時，完成單位工程所需要的時間，一般來說，合同內是會訂立雙方如何遵守該合同，以及相關的違約懲罰措施的。所以，當工期被延誤時，施工單位往往會申請工期延順。

二、工期順延怎么樣才合法1、工程量增加

施工過程中，發包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。

2、發包人變更設計

若在施工過程中，發包人變更設計，則因發包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除，即順延相應的工期。

3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料

若發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料，導致承包人無法施工的，則從發包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發包人缺乏建設規劃許可證、施工許可證或其他原因導致有關政府部門要求停工的，則停工期間應當從工期中予以扣除。

4、發包人未按約支付工程款

一般來說，當事人在施工合同中均約定發包人按工程進度支付工程進度款。若發包人未按期支付工程進度款，承包人有權停工，因此引起的工期延誤責任由發包人承擔。

5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當

實踐中，通常存在發包人將部分工程如鋼結構工程、消防工程、水電工程、空調工程等直接分包給他人施工，或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中，承包人與分包人之間可能因施工銜接不當導致工期延誤，在此情形下，發包人應當承擔相應的工期延誤責任。

6、工程質量鑒定

根據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條：建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。對工程質量的鑒定可否作為順延工期的理由，主要以工程質量是否合格作為判斷標準。如果工程質量經鑒定是合格的，則應將鑒定期間作為順延工期期間；反之如果工程質量經鑒定不合格，則工期不應當順延，承包人逾期竣工的，應當承擔相應的違約責任。

7、不可抗力或其他因素

承包人在施工過程中如發生不可抗力因素，或者其他不可歸責于承包人的意外事件導致工期延誤的，承包人有權主張工期順延。比如發生地震、暴雨期間無法施工，工期順延。

三、需要注意哪些事項

1、準備收集固定導致工期延誤的事實證據，比如變更設計工程量增加、質量標準提高、施工圖紙沒有到位、開工延遲、指令錯誤、拖延驗收隱蔽工程等事實；

2、這些事實與工期延誤之間具有因果關系，即拖延的事實必須在關鍵線路上；

3、順延的具體天數，承包人在辦理工期簽證時，特別注意應該特別記載工期順延天數，否則一旦爭議，承包人舉證難度增加。

以上就是大律網小編為大家整理介紹的關于順延工期簽證是怎樣等相關法律知識。綜上所述，非施工方的原因導致的延期，理論上來說均可以要求順延工期，至于順延到什么時候，則需要具體問題具體分析，至少要確定一個比較合理的順延期限才可以。如果您還有其他的法律問題，歡迎咨詢大律網，我們會有專業的律師為您提供幫助。