工程合同簽訂后甲方違約怎么辦

因發包人未按合同約定支付進度款或提供原材料、設備、場地和技術資料，承包人能否要求延期工期，即承包人對發包人先前履約的抗辯權能否得到支持。承包人可以順延工期，即有權順延工期。承包人不能證明自己提出了延長工期的要求，發包人遲延支付工程款情節輕微，不一定導致工程進度延誤的，視為承包人無權延長工期。因發包人遲延支付進度款而被視為承包人有權順延工期的，一般順延期限順延至發包人支付進度款之日。

一、工期延誤違約責任是怎樣認定處理的

如工程未能在合同約定的期限內竣工，發包方會要求承包方承擔工期違約責任，承包方會要求發包方賠償其停工、窩工損失。審判實踐中遇到的主要問題是：承包方因發包方在施工過程中未按合同約定支付工程進度款或提供原材料、設備、場地、技術資料而主張工期順延權，即其針對發包方的先履行抗辯權能否得到支持?依照法律的規定，承包人可以順延工期，即享有工期順延權。

但是，當事人常常在合同中就上述情況約定了承包方應當辦理工期順延簽證。如果在實際履行中承包方沒有辦理工期順延簽證怎么辦?由于目前建筑市場發包方處于強勢，承包方往往在施工過程中很難辦到工期順延的簽證。在這種情況下，如果承包方能夠舉證證明其在辦理簽證的期限內向發包方提出了順延工期的要求，或者其能舉證證明發包方遲延支付工程款情節較為嚴重而影響了施工進度的，那么對其工期順延權主張應予以支持;如果承包方不能舉證證明其提出過工期順延的要求，且發包人遲延支付工程款情節較輕并不必然導致工程進度延誤的，則不認定承包方享有工期順延權。因發包方遲延支付工程進度款而認定承包方享有工期順延權的，一般工期順延的期限應當順延至發包方付清進度款之日止。

對于發包方未按合同約定提供原材料、設備、場地、技術資料，承包方未按合同約定辦理工期順延簽證，承包方在訴訟中主張工期順延權的，因發包方未按合同約定提供施工所用原材料、設備、場地、技術資料，承包方就無法進行施工，必然導致工期延誤，此情況下應支持承包方的工期順延權請求。

二、工程款包括哪些內容

工程款包括的內容是：1、預付款。2、進度款。進度款指施工期間發包人根據工程完成情況應支付給承包人的一種工程價款。3、結算款。結算款，即竣工結算款，指工程竣工結算后發包人應該支付給承包人的除質保金外的剩余工程價款。

【本文關聯的相關法律依據】

《中華人民共和國民法典》第803條【發包人未按約定的時間和要求提供有關資料的違約責任】發包人未按約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金和技術資料的，承包人可以延期有權要求賠償停工、窩工等損失。第804條因發包人之事由，致使工程暫停或緩建者，發包人應采取措施彌補或減少損失，并賠償承攬人因暫停、閑置、倒運、機械設備移轉、物料積壓所造成之損失及實際費用第805條【因發包人原因造成勘察設計返工、停工或修改的責任】因發包人變更方案造成勘察設計返工、停工或修改的，提供的資料不準確，或者逾期不提供必要的勘察設計工作條件的，發包人應當根據勘察設計人的實際消耗增加工作量并支付費用。

合同違約了怎么解決

合同違約守約方可以要求違約方承擔違約責任，違約金由雙方協商確定，數額一般根據雙方預測的因一方違約可能帶來的損失大小確定。約定的違約金低于實際發生的損失守約方可以起訴到法院請求增加違約金，約定的違約金過分高于實際損失違約方可以起訴到法院請求減少違約金。

法律依據：《中華人民共和國民法典》第五百八十五條 當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。

土地承包合同違約怎么賠償

土地承包合同違約賠償方式如下：

1、承包方沒有依約定交納承包費，構成違約的，應當按照相關法律的規定承擔違約責任，對于因承包費或交納承包費等方面產生爭議的，承包合同的雙方當事人可請求人民法院予以解決;2、承包方給土地造成永久性損害的，發包方有權制止，并有權要求承包方賠償由此造成的損失。因承包方隨意改變土地用途或者對承包經營的標的物進行破壞性或者掠奪性生產經營，發包方要求承包方對造成的損失給予賠償的，人民法院應當予以支持;3、當事人一方不履行合同義務或履行義務不符合約定的，應當按照相關法律的規定承擔違約責任。如承包方在承包經營活動中出現上述行為，即是嚴重的不履行合同義務或履行義務不符合約定的行為，就應承擔相應的違約責任;4、發包方非法變更、解除合同，根據相關法律的規定，發包方應承擔停止侵害、返還原物、恢復原狀、排除妨害、消除危險、賠償損失等民事責任。

法律依據：《中華人民共和國民法典》第五百七十七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

合作合同違約怎么處理

可以主張違約金賠償。如果合同簽訂以后，雙方在履行過程當中，一方不履行或者是不完全履行合同違約了，那么另一方也就是守約方有權按照合同的約定，向違約方主張違約金。

【法律依據】《中華人民共和國民法典》

第五百七十七條  當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

勞務合同甲方違約怎么辦

法律分析：按勞動者在本單位工作的年限，每滿一年支付一個月工資的標準向勞動者支付。六個月以上不滿一年的，按一年計算;不滿六個月的，向勞動者支付半個月工資的經濟補償。勞動者月工資高于用人單位所在直轄市、設區的市級人民政府公布的本地區上年度職工月平均工資三倍的，向其支付經濟補償的標準按職工月平均工資三倍的數額支付，向其支付經濟補償的年限最高不超過十二年。月工資是指勞動者在勞動合同解除或者終止前十二個月的平均工資。

法律依據：《中華人民共和國勞動合同法》

第四十七條 經濟補償按勞動者在本單位工作的年限，每滿一年支付一個月工資的標準向勞動者支付。六個月以上不滿一年的，按一年計算;不滿六個月的，向勞動者支付半個月工資的經濟補償。

勞動者月工資高于用人單位所在直轄市、設區的市級人民政府公布的本地區上年度職工月平均工資三倍的，向其支付經濟補償的標準按職工月平均工資三倍的數額支付，向其支付經濟補償的年限最高不超過十二年。

本條所稱月工資是指勞動者在勞動合同解除或者終止前十二個月的平均工資。

第八十七條 用人單位違反本法規定解除或者終止勞動合同的，應當依照本法第四十七條 規定的經濟補償標準的二倍向勞動者支付賠償金。

工程承包合同違約怎么賠償

法律分析：合同有約定的，按照約定賠償;合同沒有約定的，按照因違約造成的損失賠償，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第五百七十七條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

第五百七十八條 當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿前請求其承擔違約責任。

第五百七十九條 當事人一方未支付價款、報酬、租金、利息，或者不履行其他金錢債務的，對方可以請求其支付。

第五百八十四條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,造成對方損失的,損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益;但是,不得超過違約一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失。