.png)
裝修合同糾紛咨詢：簽訂合同前，乙方告知甲方全包，結果簽完合同發現與之前所談的不一致，目前還未動工，但已付第一期款項，希望乙方退回這筆款項，乙方回復：甲方按合同所簽的違約金支付才能解除合同。
2025.06.06 09:50:48
1人收看
張蕓精英律師
擅長領域：婚姻家庭
5889 人贊同
953 人不贊同
2025.06.06 09:50:48
1人收看
-
答律師回復中...
-
合同中只有乙方違約責任甲方違約怎么辦
崔玉君律師
北京天用律師事務所
合同中只有乙方違約責任甲方違約怎么辦
內容：審判實踐中遇到的主要問題是：承包方因發包方在施工過程中未按合同約定支付工程進度款或提供原材料、設備、場地、技術資料而主張工期順延權，即其針對發包方的先履行抗辯權能否得到支持,工程合同簽訂后甲方違約怎么辦因發包人未按合同約定支付進度款或提供原材料、設備、場地和技術資料，承包人能否要求延期工期，即承包人對發包人先前履約的抗辯權能否得到支持,在這種情況下，如果承包方能夠舉證證明其在辦理簽證的期限內向發包方提出了順延工期的要求，或者其能舉證證明發包方遲延支付工程款情節較為嚴重而影響了施工進度的，那么對其工期順延權主張應予以支持。
崔玉君律師2024.03.04250人收看 -
郭銘芝律師
主任律師
擅長：建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
甲方違約怎么賠償乙方
許瑞林律師
甲方違約怎么賠償乙方
內容：四、甲方違約賠償的注意事項1、及時采取行動當甲方違約后，乙方應當及時采取行動，包括與甲方協商、申請仲裁或提起訴訟等,3、遵守法律規定在甲方違約賠償的過程中，乙方應當遵守法律規定，包括相關法律法規和司法解釋等,乙方應當保留與甲方簽訂的合同、相關的工程文件和通信記錄等證據，以便證明甲方的違約行為以及自身的損失情況,因此，甲方應當對乙方因此所受到的損失承擔賠償責任,在合同履行過程中，甲方可能會因各種原因違約，給乙方造成損失。
許瑞林律師2023.09.26304人收看 -
龍珊律師
主任律師
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
建筑承包合同協議書范本甲方乙方
趙金保律師
北京市元甲律師事務所
建筑承包合同協議書范本甲方乙方
內容：建筑安裝工程承包合同范本第一條工程概況１．工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；２．工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；３．工程計劃批準單位及文號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；４．工程范圍和內容：全部工程建筑面積＿＿＿＿＿＿平方米。對提前到貨的設備應由發包方設庫保存，安裝時交付承包方妥善保管，不得挪用，丟失或損壞。那么建筑承包合同協議書范本甲方乙方。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
趙金保律師2021.12.19335人收看 -
趙金保律師
主任律師
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
項目發起人是甲方還是乙方
張旭律師
北京市元甲律師事務所
項目發起人是甲方還是乙方
內容：不論是甲方還是乙方作為項目發起人，他們都有相應的法律責任和義務，需要遵守法律法規和合同約定，確保項目的合法性、合規性和可行性,結論項目發起人可以是甲方也可以是乙方，這主要取決于具體的合同關系和雙方當事人的協商約定,甲方作為項目發起人在很多情況下，甲方是項目的投資方和委托方，他們提出項目的目標和要求，并將資金和權力委托給乙方，由乙方負責項目的具體實施,然而，關于項目發起人究竟是甲方還是乙方，這是一個常常引發爭議的問題,三、項目發起人的法律責任不論是甲方還是乙方作為項目發起人，他們都有一定的法律責任,乙方則是指接受甲方委托，負責項目的具體實施和提供服務的一方。
張旭律師2023.10.071139人收看 -
邢穎律師
主任律師
擅長：合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
簽合同甲方沒簽字有效嗎
周春花律師
北京市元甲律師事務所
簽合同甲方沒簽字有效嗎
內容：雙方蓋章合同甲方未簽名有效嗎1、合同書沒有簽字蓋章原則上不生效力，但《民法典》第490條也規定了例外情形，即：采用合同書包括確認書形式訂立合同，在簽字或者蓋章之前，當事人一方已經履行主要義務，并且對方也接受的，該合同成立,如果該合同是書面合同，只有乙方的簽字，而沒有甲方的簽名、蓋章或者按指印，該合同是無效的,合同甲方沒簽字,乙方簽字了生效嗎如果該合同是書面合同，只有乙方的簽字，而沒有甲方的簽字和蓋章，該合同是無效的。
周春花律師2023.12.19340人收看 -
任冰峰律師
主任律師
擅長：建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
建設方是甲方還是乙方,建設方是不是甲方
黃東潔律師
北京市元甲律師事務所
建設方是甲方還是乙方,建設方是不是甲方
內容：建設單位是甲方，施工單位是乙方,建設工程中的甲方與乙方是指什么甲方就是招標單位，也能稱為建設單位，外資項目上也能稱為業主,3、建設單位可以是甲方，也可以是乙方,甲方指的是建設單位 乙方指的是施工單位 甲方一般是指提出目標的一方，在合同擬訂過程中主要是提出要實現什么目標，是合同的主導方,比如：你要造房子叫來一大幫泥水工，你就是甲方（建設單位），泥水工就是乙方（施工單位）,建設單位由根據合同約定由甲方或乙方委托其他企業或招標單位來開展建設工程。
黃東潔律師2023.09.211957人收看 -
許瑞林律師
主任律師
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
承包合同甲方違約怎么辦，簽的合同甲方違約了怎么辦
任冰峰律師
北京天用律師事務所
承包合同甲方違約怎么辦，簽的合同甲方違約了怎么辦
內容：店鋪承包甲方違約責任法律主觀：具體方法是：如果該合同是成立并具有法律效力的，乙方作為守約方可以要求甲方按照合同當中關于違約行為的相關約定承擔違約責任，如支付違約金、承擔繼續履行等責任,法律主觀：簽的合同甲方違約的處理方式： 要求甲方承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任,法律主觀：甲方不履行合同乙方的處理方式是要求甲方承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任,甲方違約合同怎么辦法律主觀：乙方可以與甲方協商解決，要求其按照合同約定，承擔 違約責任。
任冰峰律師2023.11.07853人收看 -
林艷英律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
甲方拖欠乙方工程款（甲方拖欠乙方工程款情況說明范本）
馮清琴律師
北京天用律師事務所
甲方拖欠乙方工程款（甲方拖欠乙方工程款情況說明范本）
內容：工程已完工半年，可是甲方一直不肯結算工程款，我該怎么辦就是催，天天派人或者親自去催沒有太好的辦法，畢竟建筑行業墊資和拖欠費用太常見了有的甚至能拖欠幾年，這就需要乙方臉皮夠厚且保證當時合作關系不錯，天天催促裝可憐這還有機會要，而且必要時刻保證金最后的5%要學會變相放棄,具體而言，這屬于典型的合同違約情形，并且法律也規定了逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。
馮清琴律師2023.03.021042人收看 -
李楠楠律師
主任律師
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
房屋租賃合同甲方違約情況怎么寫
于海明律師
北京市元甲律師事務所
房屋租賃合同甲方違約情況怎么寫
內容：并就解除商鋪租賃合同雙方達成如下協議,一、雙方簽字生效后乙方在天內將鋪位退回甲方。一般情況下房屋租賃合同中有租期規定的承租人、出租人雙方不得提前終止租賃合同否則即是違約行為要承擔因此而產生的法律責任。那么房屋租賃合同甲方違約情況怎么寫。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
于海明律師2022.04.284688人收看 -
姚平律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
債務人是乙方和債權人是甲方嗎
李維律師
北京市元甲律師事務所
債務人是乙方和債權人是甲方嗎
內容：債務人是乙方和債權人是甲方嗎如果借款合同只有兩個當事人的合同的債務人是乙方的那么合同的債權人就是甲方合同是要有雙方當事人才會成立的。相關法律規定中華人民共和國合同法第一百九十六條定義借款合同是借款人向貸款人借款到期返還借款并支付利息的合同。第一百九十七條合同形式及主要條款借款合同采用書面形式但自然人之間借款另有約定的除外。借款合同的內容包括借款種類、幣種、用途、數額、利率、期限和還款方式等條款。擔保依照中華人民共和國擔保法的規定。那么債務人是乙方和債權人是甲方嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
李維律師2022.01.30241人收看 -
陳明月律師
主任律師
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
供方是甲方還是乙方
邢穎律師
北京天用律師事務所
供方是甲方還是乙方
內容：乙方的主要責任是按照合同約定提供商品或服務，并確保其提供的商品或服務符合甲方的要求,這一案件引發了廣泛關注，主要是因為人們對于供方到底是甲方還是乙方這一問題感到困惑,乙方負責提供商品或服務，甲方負責支付價款并接收商品或服務,二、供方是甲方還是乙方根據上述定義，我們可以得出以下結論：在一般買賣合同中，買方（需求方）為甲方，賣方（供應方）為乙方,在提供服務或商品的其他合同中，服務或商品的一方為乙方，接受服務或商品的一方為甲方。
邢穎律師2023.09.282044人收看 -
楊一凡律師
主任律師
擅長：債權債務、合同糾紛、建設工程
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
甲方與乙方工程承包合同怎么寫
王熙律師
北京天用律師事務所
甲方與乙方工程承包合同怎么寫
內容：合同貫穿于我們生活中的方方面面，合同中甲方乙方的商業慣例體現，建設工程合同是最為典型的，合同文本中，經常使用“甲方”“乙方”字樣來區分不同的當事雙方，那么，甲方與乙方工程承包合同怎么寫?
王熙律師2021.11.021158人收看 -
元甲交通律師律師
主任律師
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
工程合同甲方違約賠償怎么解決,工程合同甲方違約怎么賠違約金
龍珊律師
北京市元甲律師事務所
工程合同甲方違約賠償怎么解決,工程合同甲方違約怎么賠違約金
內容：乙方違約向甲方支付違約金需要的資料包括以下幾個方面：1、合同原件或復印件：需要提供合同原件或復印件，以證明雙方簽訂了具有法律效力的合同，并約定了違約金的數額、支付方式等相關條款,【法律依據】：《中華人民共和國民法典》第五百八十五條當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法,2、違約證明材料：需要提供證明乙方違反合同條款的證明材料，例如違約通知書、違約證明書、法院判決書等，以證明甲方有權要求乙方支付違約金。
龍珊律師2024.03.04388人收看 -
于海明律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
甲方拖欠乙方工程款怎么辦(甲方不付工程款可以找什么方法)
林艷英律師
北京市元甲律師事務所
甲方拖欠乙方工程款怎么辦(甲方不付工程款可以找什么方法)
內容：2. 起訴解決：如果建筑企業與拖欠工程款的甲方無法達成一致意見，可以向法院提起訴訟，請求法院判決拖欠工程款的甲方支付工程款及利息,結語：企業拖欠工程款是建筑行業中常見的問題，建筑企業可以通過協商、起訴、仲裁、申請支付令等方式解決拖欠工程款問題,甲方拖欠乙方工程款的解決方式1. 協商解決：建筑企業可以與拖欠工程款的甲方進行協商，就工程款的支付方式、支付期限等進行協商，達成一致意見后簽訂書面協議,3. 申請仲裁：如果建筑企業與拖欠工程款的甲方在合同中約定了仲裁條款，可以向仲裁委員會提起仲裁，請求仲裁委員會裁決拖欠工程款的甲方支付工程款及利息。
林艷英律師2023.10.25520人收看 -
李孟陽律師
主任律師
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
承包人是甲方還是乙方,承包人是甲方還是乙方呢
郭銘芝律師
北京天用律師事務所
承包人是甲方還是乙方,承包人是甲方還是乙方呢
內容：工程承包方是甲方還是乙方法律分析：承包商是乙方,乙方是施工單位，即承包方，簡單來說`發包方就甲方，承包方就叫乙方,乙方是施工單位，即承包方，簡單來說`發包方就甲方，承包方就叫乙方,承包方是甲方還是乙方1、包方指承包項目的乙方,承包土地誰是甲方誰是乙方1、一般情況下，發包方就是甲方，承包方就是乙方，不過也可以顛倒過來，具體看合同約定,法律分析：甲方指建設工程項目的投資主體或投資者，出錢并監督施工，對項目工地擁有產權，乙方指的就是施工方，承攬項目并負責施工。
郭銘芝律師2023.11.221289人收看 -
馮清琴律師
主任律師
擅長：債權債務、建設工程、合同糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
施工合同被認定無效，還能要回工程款嗎？存在掛靠，工程款找誰要？甲方拒不支付工程款，怎么應對？咨詢專業的律師，才能有專業的結果！12月27日18:00建設工程專題分享會：談判、調解、訴訟、保全，多種解決方案，幫您快速要回工程款！
張嘉娛 842評論 -
朋友忽悠我買保險，后來發現合同內容不符，錢不給退怎么辦？
天用債權律師-王熙 294評論 -
甲方不簽字也可以確認工程量的方法！
北京天用律師事務所 142評論 -
甲方不給工程款，乙方能不能停工？
北京天用律師事務所 341評論 -
有很多老板跟我說啊，張女士，為啥這兩年做工程這么難啊，因為做事兒的是你，墊資的是你，要不到錢的是你，兩頭受氣的還是你。一個項目層層轉包下來，已經沒多少利潤了，為了掙點辛苦錢，陪吃陪玩兒陪爽，把合同簽下來了，都不曉得是下浮了幾輪的價格，那你還要交保證金、組織人員、組織材料電器等等這些錢，結果甲方啊，就是給你拖延結算，拖延不說還不按時付款，一到年底，下面的工人、材料供應商、機械租賃都要找你要錢，你沒有辦法，只有帶去工人去找甲方。但是現在各種政策啊，都是在保障農民工，甲方也曉得工人工資拖不得，所以都把工人工資結清了，別人回家過年了，甲方都不理你了，那你墊付的材料款、管理費，還有你的利潤都遙遙無期了，他跟你拖，給你耗，一審做完了。
走二審，最后還要省檢一大堆，拖個三五年，僅存的一點點利潤都找資金和利息給拖回了，這就是兩頭受氣的實際施工人的現狀，這說的是不是你？歡迎評論區吐槽。
北京天用律師事務所 436評論 -
做建設工程的掛靠老板們經翅遇到這幾種法律問題，今天啊，我就以從業18年以來工程老板們最關心的問題給大家歸納整理出來啊。這10種常見的法律風險，特別是最后的三個，絕對是工程們老板們的痛點。看看你有沒有也遇到過這種情況，第一，合同不簽就進場，最終利益沒保障。第二，輕信中間介紹人，錢財被騙不見人，第三，合伙糾紛很常見，錢還沒賺內不亂，第4，簽證變更不留意結算，甲方不認人，第5，工人施工沒保險，工傷自己來賠錢，第6，單獨扯皮拖工期，甲方索賠找自己，第7，掛靠單位錢被動，款項不能自已用，第8，甲方倒閉，項目停，借錢墊資傷不起，第9，掛靠單位已跑路，業主有錢不支持。第10，催討維權成本高，官司贏了收不到，現實中遇到這些問題應該怎么辦呢？
習主任在接下來的視頻中會慢慢跟各位分享我在實踐過程當中的一些建議，關注習主任，有事不求人。
天用建筑工程律師-王熙 185評論 -
謝主任，我求爺爺告奶奶的甲方就是不給我工程款，我真的堅持不下去了，主要是我最開始沒簽合同，我都進的廠怎么辦呀，我沒合同對方又想賴了，對，那咱們現在其實呃，最緊急和最重要的事情呢，就是保存證據啊，因為對方已經是不想給你正常支付了，再加上咱們手上沒有合同，那所以第一個的話就是現在這個階段，因為你還在這個項目上，那么我們做的所有的事情，能讓他們簽字，讓他們簽字，而且接下來呢，你和對方，對方說的是你的上面的發包方啊，甚至在網上的這個這個轉包方和任何一個人的溝通啊，不管是微信也好，還是電話也好，都要做好證據保存的工作，比如你微信記錄，你上面要描述清楚對方是誰，比如說咱們電話這個錄音上面要寫寫清楚是誰，如果說在這個過程當中，對方還是不給我們錢，我們項目就結束了，怎么辦啊，我們可以通過發函這種催告函，通知函的這種形式，讓對方支付我們款項。當然你這個函件怎么。
寫寫什么內容才是很重要的，就是說你現在因為沒合同，對方也是一個很消極的一個態度，那我們到底干了多少活啊，那這個工程量是多少，單價是多少，這些其實都屬于待定狀態，那么現在你也可以直接的發起單方的結算，也就是說爸，您在整個過程當中，就工程量啊，工程價款呀，做一個結算單，自己做一個結算書給對方來進行郵寄過去，只要對方沒有及時反饋，那么我們單方的這個結算書在法律上也是可以被認定的。關注西主人有事兒不求人。
天用建筑工程律師-王熙 522評論
