.png)
如何避免工期拖延的違約責任
2022.03.23 16:44:38
43人收看
邢穎精英律師
擅長領域：合同糾紛建設工程民間借貸交通事故
2493 人贊同
133 人不贊同
2022.03.23 16:44:38
43人收看
-
工程承包人對工程質量和工期向發包人負責
劉曉紅律師
北京市元甲律師事務所
工程承包人對工程質量和工期向發包人負責
內容：因此，工程承包人對工程質量和工期向發包人負責，以確保項目的順利進行和最終的成功交付,總之，工程承包人對工程質量和工期向發包人負責，是確保項目順利交付的關鍵因素之一,無論是從工程質量的角度，還是從工程工期的角度，工程承包人都會以發包人的利益和期望為出發點，以確保工程的成功實施和順利交付,工程承包人對工程質量和工期向發包人負責沒錯,只有確保工程質量和工期符合要求，才能增強發包人的信任和滿意度，也能為工程承包人帶來更好的口碑和業務機會。
劉曉紅律師2023.10.26517人收看 -
張嘉娛律師
主任律師
擅長：建設工程、合同糾紛、債權債務
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
合同工期怎么算
劉曉紅律師
北京市元甲律師事務所
合同工期怎么算
內容：無論以上哪種開工時間的約定方式，按照約定的工期時間節點非常明確且清晰，但是實際履行過程中工期會受到多種因素和情形變化的影響，導致工期認定的特殊性和復雜性問題凸顯。
劉曉紅律師2023.05.1989人收看 -
孔孟廷律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
建設工程的開工、竣工時間如何確定
劉曉紅律師
北京市元甲律師事務所
建設工程的開工、竣工時間如何確定
內容：因發包人原因導致開工通知發出時開工條件尚不具備的，以開工條件具備的時間確定為開工日期。因發包人拖延工程預付款、進度款、遲延提交施工圖紙、場地及原材料、變更設計等行為導致工程延誤的，建設施工合同明確約定順延工期應當經發包人簽證確認的，經審查承包人雖未取得工期順延的簽證確認，但其有證據證實在合同約定的辦理期限內向發包人主張過工期順延，或者發包人的上述行為嚴重影響施工進度的，司法實踐中一般會認可承包人要求工期順延的主張。
劉曉紅律師2022.04.06856人收看 -
任冰峰律師
主任律師
擅長：建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
建筑工程工期索賠申請書
陳宗瓊律師
建筑工程工期索賠申請書
內容：《建設工程施工合同2013年示范文本》第19.3條，規定的索賠時限是28天。索賠程序：（一）提出索賠要求當出現索賠事項時，承包人以書面的索賠通知書形式，在索賠事項發生后的28天以內，向工程師正式提出索賠意向通知。（二）報送索賠資料在索賠通知書發出后的28天內，向工程師提出延長工期和（或）補償經濟損失的索賠報告及有關資料。逾期未答復，視為該項索賠成立。工程師的《索賠處理決定》不是終局性的，對承包人和業主都不具有強制性約束力，如果工程師堅持對索賠的答復，承包人或發包人不能接受，即進入仲裁或訴訟程序。
陳宗瓊律師2022.03.21559人收看 -
王學瑞律師
主任律師
擅長：建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
建筑工程工期索賠難點
元甲交通律師律師
北京市元甲律師事務所
建筑工程工期索賠難點
內容：一、建筑工程工期索賠難點1、發包人違反合同給承包人造成時間、費用的損失；2、因工程變更造成的時間、費用損失；3、由于監理工程師對合同文件的歧義解釋、技術資料不確切，或由于不可抗力導致施工條件的改變，造成了時間、費用的增加；4、發包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加；5、發包人延誤支付期限造成承包人的損失；6、合同規定以外的項目進行檢驗，且檢驗合格，或非承包人的原因導致項目缺陷的修復所發生的損失或費用；7、非承包人的原因導致工程暫時停工；8、物價上漲，法規變化及其他。
元甲交通律師律師2022.03.21332人收看 -
李維律師
主任律師
擅長：物業費糾紛、供暖費用糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
建筑工程施工工期拖延后如何確定扣款比例?
姚平律師
北京市元甲律師事務所
建筑工程施工工期拖延后如何確定扣款比例?
內容：建筑工程施工工期拖延后如何確定扣款比例?
姚平律師2021.10.26666人收看 -
黃東潔律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
工期索賠簽證是怎樣
王熙律師
北京天用律師事務所
工期索賠簽證是怎樣
內容：由于發包人對承包人的工期延誤索賠數額往往巨大，因此施工企業必須高度重視工期索賠與工期簽證。工期索賠即指承包人對由于非承包人原因造成的工程拖期，向發包人要求延長工期、經濟補償、避免承擔工期拖延損害賠償的行為。根據有關舉證責任分配的規定，發包人如果提起工期延誤賠償訴訟，需要的證據僅2份就足夠，一份是雙方簽訂的施工合同，另一份則是四方蓋章的竣工驗收報告。那么工期索賠簽證是怎樣。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
王熙律師2021.12.131007人收看 -
郭銘芝律師
主任律師
擅長：建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
由于甲方原因導致工期延誤怎么索賠
龍珊律師
北京市元甲律師事務所
由于甲方原因導致工期延誤怎么索賠
內容：建筑工程是一項大型投資，涉及大量的對接和協調，因此在建筑工程的過程中常常會出現工期延誤的情況。如果工期延誤是由于甲方原因導致的，那么乙方是有權進行索賠的。那么，如何根據法律規定，進行正確的索賠呢？
龍珊律師2023.06.21767人收看 -
于海明律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
工期順延如何認定
林艷英律師
北京市元甲律師事務所
工期順延如何認定
內容：若發包人未按期支付工程進度款，承包人有權停工，因此引起的工期延誤責任由發包人承擔。
林艷英律師2022.03.211108人收看 -
崔玉君律師
主任律師
擅長：債權債務、合同糾紛、民間借貸
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
工程款回執單（工程款回執單怎么寫）
陳明月律師
北京市元甲律師事務所
工程款回執單（工程款回執單怎么寫）
內容：水電包工包料合同范本1甲方：乙方：現根據國家相關法律、法規等規定，為明確雙方在施工中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同.第一條 工程項目一、工程名稱：二、工程地點：第二條 工程承包內容和單價1、工程施工面積: 按實際面積算，使用防火保溫隔熱材料,外墻施工時如受天氣等影響造成的拖延時間，工期則順期延長.第五條 工程價款的支付與結算方式1、工程款支付方式：本合同簽訂后 日內，甲方支付合同總價的 備料款，即人民幣 元。
陳明月律師2023.03.02358人收看 -
龍珊律師
主任律師
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
怎么樣確定建設工程的開工、竣工時間
吳夢云律師
北京天用律師事務所
怎么樣確定建設工程的開工、竣工時間
內容：因發包人原因導致開工通知發出時開工條件尚不具備的，以開工條件具備的時間確定為開工日期。因發包人拖延工程預付款、進度款、遲延提交施工圖紙、場地及原材料、變更設計等行為導致工程延誤的，建設施工合同明確約定順延工期應當經發包人簽證確認的，經審查承包人雖未取得工期順延的簽證確認，但其有證據證實在合同約定的辦理期限內向發包人主張過工期順延，或者發包人的上述行為嚴重影響施工進度的，司法實踐中一般會認可承包人要求工期順延的主張。
吳夢云律師2022.04.06327人收看 -
林艷英律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
拖延支付工程款，預期利息怎么計算？
李楠楠律師
北京市元甲律師事務所
拖延支付工程款，預期利息怎么計算？
內容：法院在審理過程中，依據《中華人民共和國民法典》的相關規定，判決甲方支付拖欠的工程款本金，并按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算預期利息,一、預期利息的法律依據在建設工程合同中，若甲方未按約定時間支付工程款，乙方有權依據《中華人民共和國民法典》第五百七十七條的規定，要求甲方承擔違約責任，包括支付預期利息,四、律師建議在簽訂建設工程合同時，乙方應明確約定工程款的支付時間、支付方式以及逾期支付的違約責任，包括預期利息的計算方式和標準,當甲方拖延支付工程款時，乙方除了要求支付本金外，還有權主張預期利息,通過本案例可以看出，當甲方拖延支付工程款時，乙方有權要求支付預期利息，以彌補資金占用期間的損失,乙方在多次催款無果后，將甲方訴至法院，要求支付拖欠的工程款及預期利息。
李楠楠律師2024.04.221151人收看 -
張旭律師
主任律師
擅長：房產糾紛、建設工程
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
延誤工期賠償金額標準
崔玉君律師
北京天用律師事務所
延誤工期賠償金額標準
內容：ld為每個工作日的違約賠償金，c為原始合同規定的總金額，t為原始合同規定的項目完工時間。《示范文本》通用條款規定了工期延誤，需要索賠、簽證的其中情形，合同雙方也可以再進行其他約定。
崔玉君律師2022.04.118388人收看 -
馮清琴律師
主任律師
擅長：債權債務、建設工程、合同糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
違法分包后拖欠工程款找誰舉報？
段建國律師
北京天用律師事務所
違法分包后拖欠工程款找誰舉報？
內容：違法分包后拖欠工程款找政府部門舉報。法院判決勝訴后，拖欠方仍不支付的，再申請法院強制執行?！爱斒氯思s定，發包人收到竣工結算文件后，在約定期限內不予答復，視為認可竣工結算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結算文件結算工程價款的，應予支持?！北緱l款有效地遏制某些發包人以拖延決算為手段達到拖延工程款之目的，為了更好的保護承包人的利益，承包人應當在施工合同中明確約定答復期限和逾期答復的法律后果——過期視作認可。憑借簽證，可以要求發包人增加工程款和延長工期，故承包人必須高度重視。
段建國律師2022.04.06569人收看 -
李楠楠律師
主任律師
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
優化設計，就是優化成本；精準結構，就是精準盈利！你的企業做結構優化了嗎？ 成本居高不下，利潤空間被不斷壓縮？ 生產效率低，工期拖延導致隱性成本飆升？ 材料浪費嚴重，資源利用率不足？ 科學的結構設計，是降本增效的關鍵杠桿！ 我們通過精細化結構設計，如公司架構設計、交易結構設計、資產配置、股權結構設計等從源頭優化方案，助力企業降本增效，永續經營。如果你也有以上困惑，請聯系我們。北京大律學苑 170評論 -
優化設計，就是優化成本；精準結構，就是精準盈利！你的企業做結構優化了嗎？ 成本居高不下，利潤空間被不斷壓縮？ 生產效率低，工期拖延導致隱性成本飆升？ 材料浪費嚴重，資源利用率不足？ 科學的結構設計，是降本增效的關鍵杠桿！ 我們通過精細化結構設計，如公司架構設計、交易結構設計、資產配置、股權結構設計等從源頭優化方案，助力企業降本增效，永續經營。如果你也有以上困惑，請聯系我們。
北京天用律師事務所 905評論 -
發包方拖延工程款的常見動因有哪些？ 甲方破產，工程款還能要回來嗎？ 材料供應商如何防范墊資風險？ 你是否還在奔波追款卻始終收效甚微？ 5月23日，第153期《如何快速要回工程款》講座 40年建工專家坐鎮指導，調解中心高效回款 助你快速討回血汗錢
天用建工律師-張嘉娛 92評論 -
發包方拖延工程款的常見動因有哪些？ 甲方破產，工程款還能要回來嗎？ 材料供應商如何防范墊資風險？ 你是否還在奔波追款卻始終收效甚微？ 5月23日，第153期《如何快速要回工程款》講座 40年建工專家坐鎮指導，調解中心高效回款 助你快速討回血汗錢
天用建工律師-張嘉娛 491評論 -
??愛情要保鮮，賬款別"涼涼"！ 1月熱戀期?? → 2年變"前任"?? 你的工程款在哪個階段? ??熱戀黃金款 ??冷戰拖延賬 ??失聯老賴 專業月老團隊牽紅線 把舊賬變成520紅包雨 ——愛情和工程款，都要及時追回才甜！
天用建工律師-張嘉娛 39評論 -
?和解攻堅，使命必達！ 項目組駐守、排隊長龍、反復磋商…… 步步為營，終破僵局敲定最優方案！ 通州法院排庭“龜速”？ ——我們加急搶出“加速度”！?? ??團隊合力，當日開庭、當日調解、當日出書！ 用專業撕碎拖延，以行動兌現承諾！ ?? 和解不是妥協，是謀定而動的勝利！
天用建工律師-張嘉娛 785評論 -
三人經商議合伙干工程， 由于合作期間分歧較大，兩人退股， 導致后期發包人拒絕支付工程款， 869萬欠款該如何快速要回？ 三人商議合伙干工程 2017年，工程公司（化名）經招投標取得某縣區交通運輸扶貧“建養一體化”工程的施工。 經由市政建設公司（化名）的法定代表人及胡先生與工程公司商談一致，將工程中的其中五個標段的施工進行轉包。 胡先生與沈某、孫某三人經過協商，由胡先生和孫某負責出資，沈某負責承接工程，三人共同承包該標段的工程施工，以市政建設公司的名義開展業務，于2017年6月20日正式開始施工。 由胡先生與孫某負責現場項目施工管理，組織人力、機械設備、原材料等，并在現場臨時搭建混凝土攪拌站，對上述標段進行實際施工。 兩人退股導致工程款拖延 2017年7月9日，沈某、孫某與胡先生共同補簽《項目合作協議書》一份，約定合作承包施工范圍、股份比例、工程管理責任及分工、資金、財務管理等內容。 2018年11月4日，市政建設公司與工程公司簽訂協議，約定工程內容、工程地點、工期、定價方式、工程款支付等。 2019年1月16日，因沈某、孫某與胡先生在合作期間出現分歧，故沈某、孫某退出合作，由胡先生繼續施工，各方簽訂合同一份，由胡先生支付沈某、孫某相應股份轉讓款，承接的上述工程由胡先生繼續施工。 2019年12月31日，胡先生按期完成上述所有工程的施工義務，并交付業主使用至今。市政建設公司與工程公司已支付了一部分工程款，還剩余約869萬元工程款一直拖延支付。 申請仲裁要回全部款項 2020年—2023年間，胡先生無數次與多個合作方溝通時，產生了嚴重的分歧與矛盾，所以款項一拖再拖，一直未解決工程款糾紛。 于是在2023年6月，胡先生找到北京天用律所，天用律師幫助胡先生梳理了案情，指導收集證據，包括合同、施工情況記錄、合作協議書、結算會議紀要等全面的證據資料。 資料準備齊全后向北京仲裁委申請仲裁，由兩位資深的天用律師參與出庭。庭審中，天用律師對全面的證據進行觀點論述，對被拖欠的工程款據理力爭，得到了仲裁院的認可與支持。 經合議，仲裁庭裁決如下： 1、工程公司向胡先生支付工程款869萬元； 2、本案支出的保全費、保全保險費和律師費全部由工程公司承擔； 3、本案仲裁費由胡先生承擔20%，由工程公司承擔 80%。 經過天用律師的不懈努力，胡先生的全部訴求達成，胡先生對天用律師的專業能力非常認可，特意送來一面錦旗表示感謝！
北京天用律師事務所 88評論
