-
答承包人索要工程款的訴訟時效自發包人收到竣工結算的第29天起算。承包人索要工程款的訴訟時效為三年，自權利受到損害之日起超過二十年的，人民法院一般不予保護。法律依據《民法典》第一百八十八條 向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。法律另有規定的，依照其規定。訴訟時效期間自權利人知道或者應當知道權利受到損害以及義務人之日起計算。法律另有規定的，依照其規定。但是，自權利受到損害之日起超過二十年的，人民法院不予保護，有特殊情況的，人民法院可以根據權利人的申請決定延長。第八百零七條 發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除根據建設工程的性質不宜折價、拍賣外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
-
承包人如何突破合同約定，主張對工程款結算進行調差？
內容：風險條款的法律效力有觀點認為，發承包雙方在合同中約定價格不因市場價格的變動而調整，這樣的條款屬于讓承包人承擔無限風險，違反了《建設工程工程量清單計價規范》的規定，所以應當被認定為無效,承包人應對方法正如前文所言，雖然并不違反法律規定，但實踐中有些法院認為《建設工程工程量清單計價規范》系國家強制標準，違反其強制性條文的約定無效,施工過程中，若建筑材料價格漲幅過大，可能造成承包人無利可圖甚至虧損的，可以主張適用公平原則調整工程款。
王熙律師2023.06.29621人收看
-
馮清琴律師
主任律師
- 幫助過 46 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：債權債務、建設工程、合同糾紛
-
答承包人索要工程款的訴訟時效起算點是自發包人收到竣工結算的第29天起算。承包人索要工程款的訴訟時效為三年，自權利受到損害之日起超過二十年的，人民法院一般不予保護。法律依據《民法典》第一百八十八條 向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。法律另有規定的，依照其規定。訴訟時效期間自權利人知道或者應當知道權利受到損害以及義務人之日起計算。法律另有規定的，依照其規定。但是，自權利受到損害之日起超過二十年的，人民法院不予保護，有特殊情況的，人民法院可以根據權利人的申請決定延長。第八百零七條 發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除根據建設工程的性質不宜折價、拍賣外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
-
內容： 工程款是指企業對某個工程項目完成時所需要支付給有關方面的金額，這是企業一種資金支出。索要工程款的要求較高，需要做好計劃，步驟才能順利完成。
龍珊律師2023.02.08243人收看
-
王熙律師
主任律師
- 幫助過 1941 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：債權債務、建設工程、民間借貸
-
內容：工程驗收合格后，發包方一直以竣工日期延長為由拒絕支付剩余工程款。我們認為承包人的追索工程款的時效與工期違約并無直接關系，承包人索要工程款的訴訟請求是針對發包人未及時結算并支付工程款的行為，涉及本問題承包人的訴訟時效應從工程實際竣工后的合同約定完成結算期限之日起計算。那么承包人索要工程款的訴訟時效起算點債務糾紛訴訟時效。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
李孟陽律師2021.12.09131人收看
-
劉曉紅律師
主任律師
- 幫助過 1475 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故、合同糾紛、債權債務
-
內容：4、法律分析：拖欠工程款糾紛提起民事訴訟的，當事人可以先催告發包人在合理的期限內支付，如果仍然拒絕還款的，實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴,工程款被拖欠的，承包方可以向人民法院起訴，要求支付工程的相關款項，由法院依法進行判決，判決后發包方仍不給工程款的，可以申請法院強制執行判決,2、法律主觀：拖欠工程款可以向轄區法院進行起訴，屬于民事糾紛中的建設工程施工合同糾紛中的一種，承包人可以向發包人住所地的人民法院起訴或者施工合同履行地的人民法院起訴,3、可以索要工程款，協商不成之后可以提起訴訟，寫訴狀，帶著身份證，到對方住所地 或者工程地的人民法院起訴解決,包工頭討要工程款，先催討，經催欠不給的，準備證據起訴對方，要求支付拖欠工程款并承擔違約責任，必要時可委托律師代為維權,承包人進行結算后，向發包人發送竣工結算文件，發包人不支付工程款，才能向法院起訴主張工程款。
陳明月律師2023.12.28194人收看
-
許瑞林律師
主任律師
- 幫助過 169 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故
-
內容：實際施工人可以向誰追討工程款首先了解這里說到的實際施工人包括哪些類型合法的承包人不是實際施工人。實際施工人有以下類型轉包的承包人違法分包的承包人未取得建筑施工企業資質的承包人超越資質等級及沒有資質而借用有資質的建筑施工企業名義從事建設工程施工的承包人建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的建設工程施工合同的承包人。實際施工人直接向發包人索要工程款是行使代位權的表現。在起訴時以發包人為被告以轉包人、違法分包人為第人。工程價款范圍應包括實際拖欠的工程款及其逾期付款利息施工進程中發包人簽證確認的價款由于發包人的責任導致實際施工人的停工、窩工損失。那么實際施工人可以向誰追討工程款。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
吳夢云律師2022.02.10279人收看
-
任冰峰律師
主任律師
- 幫助過 54 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛
-
內容：專門為建筑工程提供電氣、自控設備的安裝和調試的李先生，三年前在光華路附近承包了一個項目，但由于人員調配問題，導致最后工程的竣工期比合同約定的期限晚了4個月。工程驗收合格后，發包方一直以竣工日期延長為由拒絕支付剩余工程款。到現在已經有近2年的時間，李先生打算通過訴訟途徑解決這個問題，但不清楚關于訴訟時效的起算時間，是合同約定的竣工時間起算，還是從實際竣工之日起算?承包人的合同約定或實際竣工時間，均不能作為索要工程款的時效起算時間。那么承包人索要工程款的訴訟時效起算點。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
吳夢云律師
2021.12.09217人收看
-
李孟陽律師
主任律師
- 幫助過 457 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故
-
內容：在現實生活中，工程的承包人可以依法將工程發包給分包單位的，但不能肢解工程分包，違法分包工程的，工程分包行為無效，而分包單位就工程質量要對承包人負責，那么分包方可不可以向承包方索要工程款?大律網小編整理相關知識，希望對大家有幫助。
王學瑞律師2021.11.071016人收看
-
-
內容：實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理；實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人；發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。據此規定，實際施工人可向轉包人、違法分包人以及發包人主張收取工程款。那么實際承包人能否結算和收取工程款。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
翁玉素律師2021.12.16287人收看
-
陳明月律師
主任律師
- 幫助過 47 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故
-
內容：可以經常去對方公司上門催收，老板可能會因為不堪打擾，然后就會把工程款還上,第七百九十五條施工合同的內容一般包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、相互協作等條款,發包人逾期不支付的，除根據建設工程的性質不宜折價、拍賣外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。
陳宗瓊律師2023.03.03846人收看
-
邢穎律師
主任律師
- 幫助過 299 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故
-
內容：到現在已經有近2年的時間，李先生打算通過訴訟途徑解決這個問題，但不清楚關于訴訟時效的起算時間，是合同約定的竣工時間起算，還是從實際竣工之日起算?我們認為承包人的追索工程款的時效與工期違約并無直接關系，承包人索要工程款的訴訟請求是針對發包人未及時結算并支付工程款的行為，涉及本問題承包人的訴訟時效應從工程實際竣工后的合同約定完成結算期限之日起計算。承包人的合同約定或實際竣工時間，均不能作為索要工程款的時效起算時間。索要工程款訴訟時效的起算時間，應當是發包人應當支付而沒有支付工程款。那么索要工程款的訴訟時效起算。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
陳宗瓊律師
2021.12.22964人收看
-
-
內容：因此，在承包人對已完工工程質量合格承擔初步的舉證責任，并且在以下情況中承包人可依據《民法典》第七百九十三條之規定主張工程價款：一是發包人同意支付工程價款，結算工程款的基本原則是尊重當事人之間的約定，因此即便工程未竣工驗收，在發包人同意支付已完部分工程款（包括發承包雙方就已完工程部分完成結算）的情況下，承包人可以要求發包人支付工程款,當然，之所以在竣工驗收后承包人才能向發包人主張工程款，主要是因為在工程尚未完工時工程質量是否合格則無法判斷，同時承包人最后實際施工的工程量也將無法確定。
孔孟廷律師2024.04.231068人收看
-
郭銘芝律師
主任律師
- 幫助過 64 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛
-
內容：如何防范工程索賠風險及應對措施首先，要提高承包人合同管理人員的合同管理意識和索賠意識，建議委托專業律師對公司的項目管理人員進行專項培訓,市政工程項目中的索賠索賠是承包商和業主訂立工程承包合同后，對合同履行過程中風險的再分配，出現了對方應當承擔的風險或者遭受損失時，向合同當事人一方提出要求索賠工期或費用的行為,工程索賠制度正是轉移風險的有效方法,防范拖欠工程款風險的措施法律分析：控制工程款拖欠風險的關鍵是控制項目的在建過程。
姚平律師2023.11.13316人收看
-
黃東潔律師
主任律師
- 幫助過 1134 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
-
發包人逾期支付工程款，承包人能否暫停施工并主張停(窩)工損失?
內容：【裁判案例 一】（2016）最高法民終259號三天津博海緣置業投資有限公司與北京住總第六開發建設有限公司建設工程施工合同糾紛案【裁判要旨】如合同中未約定發包人逾期支付工程款承包人可暫停施工，及相應的索賠條款，或未在合理期限內提出索賠要求，但在約定后，發包人又同意工期順延的，法院應當認定工期順延，據此支持承包人關于停工期間產出的停工窩工損失,【裁判案例】（2019）最高法民終1134號四川省第一建筑工程有限公司、云南萬都房地產開發有限公司建設工程施工合同糾紛二審民事判決書【裁判要旨】建設工程施工合同中約定發包人欠付工程款時，承包人有權按銀行基準資金利息或按同期銀行貸款利息主張30天以外的利息，而不得停工、怠工，故承包人以發包人未足額支付工程進度款為由主張停工損失與約定不符不予支持。
張嘉娛律師2023.06.29912人收看
-
李楠楠律師
主任律師
- 幫助過 1400 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故
-
開發商拖欠工程款,工人可以直接起訴開發商追討工資嗎
內容：實際施工人享有對開發商，也就是發包人，直接索要工程款的權利，但因為建筑工程施工合同只約束發包人和承包人，根據合同的相對性規則，工人直接向發包人追討工程款是行使代位權，代替怠于追討工程款的承包人索要工程款。工程款債權顯然不屬于專屬債權;5、發包人的欠付工程款行為損害了實際施工人利益。開發商拖欠工程款的，符合代位權的適用條件，工人可以直接起訴發包人追討工程款，在起訴時，以發包人為被告，以承包人為第三人，需要注意的是，發包人只在拖欠工程款范圍內承擔責任。那么開發商拖欠工程款,工人可以直接起訴開發商追討工資嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
趙金保律師2022.02.07737人收看
-
-
內容：在工程實踐中，時常會出現建設單位已經進行施工，但是發包人卻以各種理由拒付工程款，或進度款，那么在該情形下，承包人是否能停工呢?停工期間所造成的損失，又由誰承擔?下面以最高法院的典型案例揭示同類案件的裁判規則。
任冰峰律師2024.04.02874人收看
-
李維律師
主任律師
- 幫助過 1174 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：物業費糾紛、供暖費用糾紛
.png)
2022-04-10 06:44:41
4109人收看
