.png)
工程款糾紛屬于什么糾紛（工程款屬于民事糾紛嘛）
孔孟廷律師2023.04.21149人閱讀
導讀：
3、竣工結算報告爭議引發的拖欠工程款糾紛,工程款結算糾紛的處理：法律規定，因工程款項遲遲不結清引起的糾紛，受害人可根據《民事訴訟法》的規定，向有管轄權的人民法院提起民事訴訟，提起訴訟時，應當提交起訴狀和相關的證據材料,工程款糾紛的類型主要有以下幾種：1、發包方拖欠工程款違約糾紛，主要表現為的發包方無力支付工程款,6、合同無效引發的拖欠工程款糾紛,3、竣工結算報告爭議引發的工程款糾紛,常見的建筑工程糾紛有:1、發包方拖欠工程款違約糾紛。
工程款糾紛的類型有哪些？
工程款糾紛的類型主要有以下幾種：
1、發包方拖欠工程款違約糾紛，主要表現為的發包方無力支付工程款;發包方有支付能力無故拖欠工程款。
2、關于總包、分包問題引起的工程款糾紛，這種糾紛主要表現為承包方分包在程序上有瑕疵。
3、竣工結算報告爭議引發的工程款糾紛。
4、建筑材料品質之爭引起的工程款糾紛。
5、質保金糾紛。
6、合同瑕疵引發的工程款糾紛，主要表現為承包人資質引發合同無效糾紛。
7、包含工期延誤的工程款糾紛，主要表現為發包方原因從而造成停工、窩工、惡劣天氣等原因承包方要求順延工期未經有效確認。《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋
（二）》第六條當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延的確認，但能夠證明在合同約定的期限內向發包人或者監理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應予支持。當事人約定承包人未在約定期限內提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定處理，但發包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。
工程款屬于合同糾紛還是經濟糾紛？
屬于合同糾紛，因為款屬于合同中一方必須履行的義務，他沒履行就違反了合同
工程欠款，屬于合同糾紛嗎？
屬于合同糾紛，因為款屬于合同中一方必須履行的義務，他沒履行就違反了合同
工程款糾紛該怎么處理？
工程款結算糾紛的處理：法律規定，因工程款項遲遲不結清引起的糾紛，受害人可根據《民事訴訟法》的規定，向有管轄權的人民法院提起民事訴訟，提起訴訟時，應當提交起訴狀和相關的證據材料。
【法律依據】
《民事訴訟法》第一百一十九條
起訴必須符合下列條件：
(一)、原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織；
(二)、有明確的被告；
(三)、有具體的訴訟請求和事實、理由；
(四)、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。
常見的建筑工程糾紛有哪些？
工程款糾紛是指建設工程的工程價款糾紛，包括新建、改建、擴建的建設工程，也包括房屋裝修工程。常見的建筑工程糾紛有:
1、發包方拖欠工程款違約糾紛。主要表現為的發包方無力支付工程款；發包方有支付能力無故拖欠工程款。
2、關于違法分包問題引起的工程款糾紛。主要表現為承包方分包在程序上存在違法性或者名為分包實為轉包，發包方事后不予承認分包合同的合法性，從而引起的糾紛。
3、竣工結算報告爭議引發的拖欠工程款糾紛。根據《建設工程價款結算暫行辦法》規定或合同約定期限內，對結算報告及資料沒有提出意見，則視同認可。應依法支付工程款。
4、建筑材料品質之爭引起的拖欠工程款糾紛。
5、拖欠質保金糾紛。
6、合同無效引發的拖欠工程款糾紛。
7、因延誤工期發生的工程款拖欠糾紛。
8、因建筑工程質量不合格發生的建筑工程施工合同糾紛。
法律依據:
《建設工程價款結算暫行辦法》第十六條發包人收到竣工結算報告及完整的結算資料后，在本辦法規定或合同約定期限內，對結算報告及資料沒有提出意見，則視同認可。
承包人如未在規定時間內提供完整的工程竣工結算資料，經發包人催促后14天內仍未提供或沒有明確答復，發包人有權根據已有資料進行審查，責任由承包人自負。
根據確認的竣工結算報告，承包人向發包人申請支付工程竣工結算款。發包人應在收到申請后15天內支付結算款，到期沒有支付的應承擔違約責任。承包人可以催告發包人支付結算價款，如達成延期支付協議，承包人應按同期銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息。如未達成延期支付協議，承包人可以與發包人協商將該工程折價，或申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
施工方未按合同約定中途且多拿了工程款叫什么糾紛案？
屬于不當得利糾紛。建設單位多付工程款后，施工單位不返還多付工程款的，施工單位取得多付工程款是沒有合法依據的，所以是屬于不當得利糾紛。不當得利糾紛，是指因沒有合法根據取得利益而使他人受損失的事實產生的糾紛。
點贊
收藏
