.png)
我公司中標了一個項目，由于甲方原因導致延后開工，可是當時的材料價格和現在的材料價格上漲了很多材料價差這部分是不是可以向甲方追加在的材料價格上漲了很多材料價差這部分是不是
2022-05-27 09:02:53
4052人收看
大律云律師團 律師
擅長領域：交通事故
提示：法律咨詢具有特殊性，律師回復僅供參考，如需更多幫助，請咨詢律師
我也要問>
2022-05-27 09:02:53
4052人收看
律師介紹
大律云律師團
2024-07-26 18:54:27
擅長處理建筑工程、債權債務、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、房產糾紛等
展開全部
-
答律師回復中...
-
材料商起訴施工單位和甲方
趙金保律師
北京市元甲律師事務所
材料商起訴施工單位和甲方
內容：據材料商介紹，雙方在簽訂合同之初曾經就交付時間、付款方式以及貨物質量等方面進行了詳細的約定,其中一個主要問題是施工單位未按照合同約定的時間付款，導致材料商資金鏈緊張，無法正常運營,在起訴施工單位和甲方的過程中，材料商遭遇了種種挑戰和困難,另外，材料商還發現部分貨物質量存在問題，違反了合同約定的標準,面對種種困難，材料商選擇了起訴施工單位和甲方，以維護自身權益,如何保證貨物的質量符合合同約定的標準，是施工單位和甲方需要重視的問題。
趙金保律師2023.12.27438人收看 -
張嘉娛律師
主任律師
擅長：建設工程、合同糾紛、債權債務
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答工程合同，拒絕支付工程款的聊天記錄等，包括工程是否有竣工驗收報告；工程是否結算完畢；工程是否已經交付使用；工程是否存在質量問題。
-
施工期間建材價格大幅上漲不屬于當事人不可預見的情形
林艷英律師
北京市元甲律師事務所
施工期間建材價格大幅上漲不屬于當事人不可預見的情形
內容：而從本案案情看，經一審法院委托鑒定，二公司因材料價格上漲導致的差價損失幅度尚難達到情事變更原則所要消除的當事人之間權利義務顯失平衡的嚴重程度。因此，一審法院適用情事變更原則判決指揮部補償二公司材料差價損失，依據不充分。指揮部要求駁回二公司有關補償其材料差價損失的訴訟請求的上訴主張和理由成立，應予支持。如果當事人在訂立合同時已經預見或者應當預見，則不能產生“情事變更”的法律效果。就本案涉及的建設工程施工合同法律關系而言，建材價格的起伏漲落無疑應當是一個普通的建設工程施工合同承包方在確定投標價格時首先應當考慮到的重要因素。那么施工期間建材價格大幅上漲不屬于當事人不可預見的情形。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
林艷英律師2021.12.27589人收看 -
許瑞林律師
主任律師
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答可以電話溝通
-
原材料漲價不是情勢變更適用范圍
周春花律師
北京市元甲律師事務所
原材料漲價不是情勢變更適用范圍
內容：第二種意見認為，雷某和甲公司簽訂合同后，確實發生了市場建筑材料上漲的情況，但屬市場正常波動，甲公司不能片面強調客觀情況的變化而轉移風險責任。因此，甲公司不能根據情勢變更原則提高商品房售價。情勢變更原則是現代各主要國家合同法中的一項重要原則。情勢變更原則的宗旨在于維持合同當事人之間的利益平衡，追求商品經濟所要求的公平精神。對情勢變更原則我國《合同法》未作規定，這不是疏漏，而是立法未采納這一意見，但情勢變更原則體現的是公平原則，所以在情勢發生重大變化時，可以適用公平原則。那么原材料漲價不是情勢變更適用范圍。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
周春花律師2021.12.31247人收看 -
趙金保律師
主任律師
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答分情況，可以電話咨詢
-
材料商起訴施工單位和甲方,材料商起訴施工單位和甲方怎么辦
張蕓律師
北京市元甲律師事務所
材料商起訴施工單位和甲方,材料商起訴施工單位和甲方怎么辦
內容：據材料商介紹，雙方在簽訂合同之初曾經就交付時間、付款方式以及貨物質量等方面進行了詳細的約定,其中一個主要問題是施工單位未按照合同約定的時間付款，導致材料商資金鏈緊張，無法正常運營,在起訴施工單位和甲方的過程中，材料商遭遇了種種挑戰和困難,另外，材料商還發現部分貨物質量存在問題，違反了合同約定的標準,面對種種困難，材料商選擇了起訴施工單位和甲方，以維護自身權益,如何保證貨物的質量符合合同約定的標準，是施工單位和甲方需要重視的問題。
張蕓律師2023.12.27925人收看 -
黃東潔律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
混凝土材料商可以起訴甲方嗎
任冰峰律師
北京天用律師事務所
混凝土材料商可以起訴甲方嗎
內容：6、法律主觀：甲方不付 工程款 的處理方法： 如果合同沒有約定支付工程款項，則甲方的行為屬于違約，可以起訴甲方，主張甲方承擔 違約責任,因為甲方原因造成不能施工是否可以起訴甲方強制付款1、法律分析：建設工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依據合同的約定要求甲方賠償，如果沒有約定的，按實際造成的損失賠償,沒有哪個法律會如此不公平的規定，疫情造成的損失完全由甲方獨立承擔,首先，甲方沒有義務支付乙方拖欠的材料款，買賣合同具有相對性，他們應當找乙方支付貨款，找不到他們自行承擔損失。
任冰峰律師2023.12.28215人收看 -
李楠楠律師
主任律師
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答1、材料是否能抵扣付款，需要跟材料商協商2、法院會根據個案情況，制定還款方式，可分期3、起訴甲方支付工程款需要根據你們雙方的工程合同約定，是否到了交付工程款的時間4、可訴訟可協商調解5、會根據你的實際履行情況判斷還款方式和時間6、如果房屋被扣押封存，你結清材料款后，可以向法院申請解封
-
車損險出險一次保費會上漲嗎
馮清琴律師
北京天用律師事務所
車損險出險一次保費會上漲嗎
內容：，車險費率同樣會上浮，一年內出險5次以上，費率最高可上浮30%。年度發生二次及以上有責任交通事故的，則上浮10%；發生有責任死亡事故的，最高上浮30%。當事人一方轉讓其共有的專利申請權的，其他各方享有以同等條件優先受讓的權利。合作開發的當事人一方聲明放棄其共有的專利申請權的，可以由另一方單獨申請或者由其他各方共同申請。申請人取得專利權的，放棄專利申請權的一方可以免費實施該專利。也就是說，車損險一年報1次及以上就不打折，如果第一百二十六條 涉外合同車主上一承攬合同的內容包括承攬的標的、數量、質量、報酬、承攬方式、材料的提供、履行期限、驗收標準和方法等條款。那么車損險出險一次保費會上漲嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
馮清琴律師2022.01.04133人收看 -
王學瑞律師
主任律師
擅長：建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答你可以致電咨詢我們，我們有專業人員幫你解答。由專業律師幫您書寫
-
材料款借條（請問借款條怎么寫）
段建國律師
北京天用律師事務所
材料款借條（請問借款條怎么寫）
內容：欠材料款該怎么打欠條在法律規定中規范有效的 欠款合同 應具備如下內容：1. 欠條 應寫清楚借款人和放款人的法定全名,欠材料款欠條怎么寫才能在法律上生效欠材料欠條的內容包括：1、應寫清楚貨款欠款人和放款人的法定全名,2、乙方承諾嚴格按照本還款協議之約定，按期如約如數付款，如有一期未按期支付，甲方有權要求乙方一次性付清款項，如果乙方有一期未按上述時間足額給付，則甲方有權剩余借款向 法院起訴/現行有效的網絡仲裁規則進行網絡仲裁，甲方因主張權利產生的各項費用（包括但不限于訴訟費、保全費、鑒定費、評估費、拍賣費、律師費、執行費等等）由乙方承擔，并加付1%的違約金，乙方不得以任何理由拒絕付款。
段建國律師2023.03.0986人收看 -
段建國律師
主任律師
擅長：債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答律師回復中...
-
合同簽訂后材料價格上漲怎么處理
李維律師
北京市元甲律師事務所
合同簽訂后材料價格上漲怎么處理
內容：合同簽訂后材料價格上漲如何處理合同簽訂后如果材料的價格上漲的當事人可以協商價格上漲的問題如果材料價格上漲造成情勢變更的可以變更合同。民法典第233條當事人可以通過和解或者調解解決合同爭議。當事人沒有訂立仲裁協議或者仲裁協議無效的可以向人民法院起訴。當事人應當履行發生法律效力的判決、仲裁裁決、調解書拒不履行的對方可以請求人民法院執行。
李維律師2022.02.22144人收看 -
翁玉素律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
答可以起訴
-
甲方施工造成損失不給賠償怎么處理
邢穎律師
北京天用律師事務所
甲方施工造成損失不給賠償怎么處理
內容：二、因發包人導致工期延誤的承包人需要收集哪些證據當建筑工期延誤的承包人可以收集以下證據資料用以證明確實是由發包人原因導致的1、雙方往來的信件及各種會議會談紀要2、招標文件、施工合同文本及附件、補充協議、施工現場的各類簽認記錄經認可的施工進度計劃書,工程圖紙及技術規范等3、發包人或者工程師簽認的簽證4、氣象資料、工程檢查驗收報告和各種技術鑒定報告、工程中送停電、送停水、道路開通和封閉的記錄和證明5、國家有關法律法令政策性文件6、施工進度計劃和實際施工進度記錄、施工現場的有關文件施工記錄、備忘錄、施工月報、施工日志等及工程照片7、工程核算資料、財務報告、財務憑證等各種驗收報告和技術鑒定8、工程有關的圖片片和錄象、備忘錄,對工程師或業主的口頭指示和電話應隨時書面記錄,并請給予書面確認9、投標前發包人提供的現場資料和參考資料10、其他如官方發布的物價指數、匯率、規定等,中華人民共和國民法典第七百九十五條施工合同的內容施工合同的內容一般包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、相互協作等條款,第八百零三條發包人未按約定的時間和要求提供相關物資的違約責任發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的承包人可以順延工程日期并有權請求賠償停工、窩工等損失,中華人民共和國民事訴訟法第三條適用范圍人民法院受理公民之間、法人之間、其他組織之間以及他們相互之間因財產關系和人身關系提起的民事訴訟適用本法的規定,一、甲方施工造成損失不給賠償怎么處理男方施工造成財產損失后不給賠償的屬于合同糾紛如果雙方協商不成的當事人可以向法院起訴。
邢穎律師2022.02.22849人收看 -
姚平律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
合同中只有乙方違約責任甲方違約怎么辦
郭銘芝律師
北京天用律師事務所
合同中只有乙方違約責任甲方違約怎么辦
內容：審判實踐中遇到的主要問題是：承包方因發包方在施工過程中未按合同約定支付工程進度款或提供原材料、設備、場地、技術資料而主張工期順延權，即其針對發包方的先履行抗辯權能否得到支持,工程合同簽訂后甲方違約怎么辦因發包人未按合同約定支付進度款或提供原材料、設備、場地和技術資料，承包人能否要求延期工期，即承包人對發包人先前履約的抗辯權能否得到支持,在這種情況下，如果承包方能夠舉證證明其在辦理簽證的期限內向發包方提出了順延工期的要求，或者其能舉證證明發包方遲延支付工程款情節較為嚴重而影響了施工進度的，那么對其工期順延權主張應予以支持。
郭銘芝律師2024.03.04205人收看 -
吳夢云律師
主任律師
擅長：合同糾紛、債權債務、建設工程
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
工程合同甲方違約賠償怎么解決,工程合同甲方違約怎么賠違約金
龍珊律師
北京市元甲律師事務所
工程合同甲方違約賠償怎么解決,工程合同甲方違約怎么賠違約金
內容：乙方違約向甲方支付違約金需要的資料包括以下幾個方面：1、合同原件或復印件：需要提供合同原件或復印件，以證明雙方簽訂了具有法律效力的合同，并約定了違約金的數額、支付方式等相關條款,【法律依據】：《中華人民共和國民法典》第五百八十五條當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法,2、違約證明材料：需要提供證明乙方違反合同條款的證明材料，例如違約通知書、違約證明書、法院判決書等，以證明甲方有權要求乙方支付違約金。
龍珊律師2024.03.04365人收看 -
于海明律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
勞務費有結算單甲方不支付
張旭律師
北京市元甲律師事務所
勞務費有結算單甲方不支付
內容：2、法律分析：甲方拖延工程結算，當事人可以攜帶雙方簽訂的合同協議以及其他證據材料，就整個竣工結算造價或有爭議部分向人民法院提起訴訟，要求甲方承擔合同中約定的需要支付的工程款和從工程實際交付之日起計算的欠付工程款的利息,甲方不結算,拖延付款,如何起訴1、工程做完了甲方不給結算，雙方可以先協商解決，協商不成的，當事人可以去人民法院起訴,5、工程做完了甲方不給結算，可以催告其在合理期間內支付價款，超過合理期間還未支付的，可以將該工程折價或者拍賣，根據建設工程的性質不宜折價、拍賣的除外。
張旭律師2024.01.18264人收看 -
林艷英律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
材料款結算確認單（材料款的支付及結算）
郭銘芝律師
北京天用律師事務所
材料款結算確認單（材料款的支付及結算）
內容：參考資料來源：百度百科-采購結算甲方認可的材料價格明顯高材料信息價很多，請問一下大家在結算的時候，是否按投標材料價也就是甲方認可的材料單價是指運至工地現場或倉庫的最終價格，目前結合清單計價規則和建設部頒發的標準施工合同文本通用條款中，有關于材料價款確定調整的具體規定：1、通常施工單位有自己的合格材料供應商，材料單價是可以商談的，常用材料一般情況下應低于市場價，接近信息價,2、在招標文件中，建設單位可能依據具體情況，確定集中材料的暫估價，結算時按照材料施工期的造價信息單價予以調整。
郭銘芝律師2023.03.09702人收看 -
龍珊律師
主任律師
擅長：交通事故
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
合同簽訂后原材料價格調整怎么處理
黃東潔律師
北京市元甲律師事務所
合同簽訂后原材料價格調整怎么處理
內容：合同簽訂后原材料價格調整怎么處理主要看是簽訂的哪種類型的合同。因此如果該承包合同按原來的約定履行下去影響到承包方簽訂合同的目的虧損而不是盈利因此本案應當適用情勢變更原則否則將有違公平原則。所謂情勢變更原則是指合同依法成立后因不可歸責于雙方當事人的原因發生不可預見的情勢變更致使合同的基礎喪失或動搖若繼續維護合同原有效力則顯失公平允許變更或解除合同的原則。適用情勢變更原則由雙方共同來承擔材料價格大幅度上漲的風險。
黃東潔律師2022.02.22694人收看 -
周春花律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
用戶這樣評價她：
- 非常細心
- 專業負責
- 很有耐心
- 放心律師
- 經驗豐富
-
三人合伙做道路施工項目，隨后兩人退股，完工后甲方一直未支付當事人工程尾款。通過天用律師申請仲裁，裁決對方支付當事人工程款869萬元，同時對方承擔了我方的保全費、律師費、80%仲裁費，幫助當事人獲得了最大權益。北京天用律師事務所 305評論 -
客戶對遺產的分割已經達成一致意見，需要辦理公證、變更房產登記。取材料調證明，手續繁瑣，客戶委托我們辦理，不用費心費力的學習辦理公證的程序，省下了時間和精力。林艷英 158評論 -
【天用案例】甲方為央企，不敢“得罪”如何要回240萬租賃費？天用律師認為通過調解方式解決問題是最佳方案!為了增加談判的籌碼，也為了保障當事人的權益，天用律師申請了財產保全，保全成功后，對方公司態度強硬的態度立馬轉變，主動服軟與我方當事人聯系，希望協商解決。 天用律師和對方公司項目負責人溝通聯系，并在談判過程中鎖定相應證據，最終在開庭當日順利達成和解協議!法院出具調解書，建工集團分期向興盛公司支付240余萬元租賃費，并由建工集團承擔案件受理費和保全費!
王熙 65評論 -
每一筆工程款背后都是實際施工人辛勤的勞動，復雜的法律程序、繁多的證據材料，我們一步步揭開真相，幫助當事人要回22萬元工程款。用法律的力量讓公正的天平維護當事人的權益，讓優質法律服務觸手可及！北京天用律師事務所 303評論 -
每一筆工程款背后都是實際施工人辛勤的勞動，復雜的法律程序、繁多的證據材料，我們一步步揭開真相，幫助當事人要回22萬元工程款。用法律的力量讓公正的天平維護當事人的權益，讓優質法律服務觸手可及！北京天用律師事務所 531評論
-
工程款拖欠起訴材料： 1、招標文件、合同文本及附件，其他各種簽約，業主認可的工程實施計劃，各種工程圖紙，技術規范等； 2、往信件（書信、電子郵件等）。如業主的變更指令，各種認可信、通知，對承包商問題的答復信等； 3、各種會議紀要； 4、施工進度計劃和實際施工進度記錄； 5、施工現場的工程文件，如施工記錄、施工備忘錄、施工日報、工長和檢查員的工作日記、監理工程師填寫的施工記錄和各種簽證等。
拖欠工程款怎么起訴 196評論 -
工程款拖欠起訴需要材料如下： 1、招標文件、合同文本及附件，其他各種簽約，業主認可的工程實施計劃，各種工程圖紙，技術規范等； 2、往信件（書信、電子郵件等）。如業主的變更指令，各種認可信、通知，對承包商問題的答復信等； 3、各種會議紀要； 4、施工進度計劃和實際施工進度記錄； 5、施工現場的工程文件，如施工記錄、施工備忘錄、施工日報、工長和檢查員的工作日記、監理工程師填寫的施工記錄和各種簽證等。
拖欠工程款怎么起訴 534評論
