-
答律師回復中...
-
承包人同時主張逾期支付工程款的違約金和利息的，法院會支持嗎？
內容：承包人同時主張逾期支付工程款的違約金和利息的，法院會支持嗎？
段建國律師2021.11.01770人收看
-
許瑞林律師
主任律師
- 幫助過 169 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故
-
答律師回復中...
-
建設工程施工合同中違約責任,建設工程合同違約責任的承擔
內容：經過法院審理認為，建設單位提供的圖紙存在錯誤屬于違約行為，應當承擔相應的違約責任,經過法院審理認為，房地產開發公司提供的材料存在質量問題屬于違約行為，應當承擔相應的違約責任,施工過程中，施工單位發現建設單位提供的圖紙存在錯誤，導致工程無法按照約定時間完成,三、解決違約責任問題的建議1、明確約定：在簽訂合同時，建議雙方明確約定違約責任的承擔方式、賠償范圍、違約金等條款,本文將從律師的角度進行法律分析，探討建設工程施工合同中違約責任的相關問題，并為您提供解決此類問題的建議。
楊一凡律師2023.12.21493人收看
-
-
答律師回復中...
-
內容：依照《民法典》第803條的規定，發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權請求賠償停工、窩工等損失,工程簽了合同,但甲方毀約怎樣談判遇到建筑工程合同違約的情況可以通過雙方協商調解解決、非官方第三協調解決以及去請求合同管理部門仲裁糾紛解決，實在沒有辦法解決的話可以直接向人民法院起訴的方式來進行處理的,2、工程質量違約的違約責任(一)是發包人與承包人對工程質量是否合格或者對導致工程質量出現問題的原因及雙方責任大小有爭議的，如果不能依據雙方提供的證據材料予以認定，則應委托有相應鑒定資質的鑒定機構進行鑒定。
張旭律師2024.01.091072人收看
-
李孟陽律師
主任律師
- 幫助過 457 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故
-
答律師回復中...
-
內容：法院在審理過程中，依據《中華人民共和國民法典》的相關規定，判決甲方支付拖欠的工程款本金，并按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算預期利息,一、預期利息的法律依據在建設工程合同中，若甲方未按約定時間支付工程款，乙方有權依據《中華人民共和國民法典》第五百七十七條的規定，要求甲方承擔違約責任，包括支付預期利息,四、律師建議在簽訂建設工程合同時，乙方應明確約定工程款的支付時間、支付方式以及逾期支付的違約責任，包括預期利息的計算方式和標準,當甲方拖延支付工程款時，乙方除了要求支付本金外，還有權主張預期利息,通過本案例可以看出，當甲方拖延支付工程款時，乙方有權要求支付預期利息，以彌補資金占用期間的損失,乙方在多次催款無果后，將甲方訴至法院，要求支付拖欠的工程款及預期利息。
郭銘芝律師2024.04.221151人收看
-
張旭律師
主任律師
- 幫助過 1462 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：房產糾紛、建設工程
-
答如果是一般的民事合同，當一方有違約行為的，是可以要求支付逾期利息的，有的建設單位可能因為資金周轉問題，會拖欠工程款，這也是一種違約行為。那么，拖欠工程款可以要求支付利息嗎,怎么算利息?工程欠款可以追討利息。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的規定，當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理。沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。因此，建筑工程雙方有約定利息從約定處理，沒有約定可要對方按同期貸款利率支付欠款利息。需要注意的是，如建筑工程雙方就工程欠款事宜無法協商一致，準備委托建筑工程律師向法院起訴的追償，要及早進行，法律規定工程欠款的訴訟時效為三年，從知道或應當知道拖欠行為起算，逾期無正當理由不起訴的，法院將不再保護。法律依據：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。
-
內容：工程合同違約金比例多少合適根據雙方協商約定。換言之，只要當事人無特別約定，支付違約金的行為不能替代履行合同，當事人不得在支付違約金后而免除履行主債務的義務。對于合同當事人沒有約定逾期付款違約金標準的，人民法院可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的計算標準計算逾期付款違約金。如果雙方沒有確定好違約金數額的話，那么可以在事后來進行商議確定。那么法律規定建筑工程違約金比例是多少？。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
黃東潔律師2021.12.28369人收看
-
王學瑞律師
主任律師
- 幫助過 77 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故
-
答律師回復中...
-
內容：對方公司是否有經濟實力支付工程款是關鍵點之一，天用律師經過公開渠道查詢了解到，該建工集團有上千件涉訴案件和執行案件，已經是嚴重失信被執行人,功夫不負有心人，在多輪專業談判下，天用律師促成雙方和解結案，最終法院支持了所有訴訟請求，包括租賃費本金44萬元，利息、違約金、律師費、保全費等全額得到法院支持,被告公司在本院案件數量極大，其他案件公司只同意支付欠款本金，沒有支付利息的先列，更別提律師費了&rdquo。
任冰峰律師2024.01.08742人收看
-
陳明月律師
主任律師
- 幫助過 47 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故
-
答律師回復中...
-
內容：關于違約責任承擔方式，《合同法》等法律規定可以采用繼續履行、停止違約行為、賠償損失、支付違約金、執行定金罰則及其他補救措施,關于違約責任承擔方式，可以采用繼續履行、停止違約行為、賠償損失、支付違約金、執行定金罰則及其他補救措施,2、法律分析：國家法律法規規定工程延遲違約金一般是按照超出十日結付工程款，每延期一天，按照工程款總額的0.5%支付違約金,裝修逾期違約金標準：裝修合同國家法律法規規定工程延遲違約金一般是按照超出十日結付工程款，每延期，按照工程款總額的0.5%支付違約金。
周春花律師2024.01.23388人收看
-
林艷英律師
主任律師
- 幫助過 343 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛
-
答律師回復中...
-
內容：當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。第二十七條當事人通過反訴或者抗辯的方式，請求人民法院依照合同法第一百一十四條第二款的規定調整違約金的，人民法院應予支持。增加違約金以后，當事人又請求對方賠償損失的，人民法院不予支持。中國人民銀行調整金融機構計收逾期貸款利息的標準時，人民法院可以相應調整計算逾期付款違約金的計算標準。那么工程合同違約金的標準。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
于海明律師2021.12.29449人收看
-
姚平律師
主任律師
- 幫助過 1916 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
-
答律師回復中...
-
建設工程施工合同遲延支付工程款的利息和違約金問題的研究
內容：建設工程施工合同遲延支付工程款的利息和違約金問題的研究
王學瑞律師2021.11.02887人收看
-
邢穎律師
主任律師
- 幫助過 299 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故
-
答律師回復中...
-
內容：拖欠工程款利息怎么算1、利息按中國人民銀行同期同類貸款利率計算；2、違約金有約定按約定，沒有約定的，參照實際損失計算。那么拖欠工程款利息怎么算。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
劉曉紅律師2022.02.06290人收看
-
任冰峰律師
主任律師
- 幫助過 54 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛
-
內容：拖欠工程款利息計算公式是什么1、利息按中國人民銀行同期同類貸款利率計算;2、違約金有約定按約定，沒有約定的，參照實際損失計算。發包人欠付工程款時，除應承擔向債權人繼續支付工程款的責任外，并因支付拖欠工程款的利息。這是法律規定的做為債務人的發包人應承擔的法定義務，毋需雙方約定。(二)對于拖欠工程款利息的記付標準，司法解釋兼顧尊重當事人的意思自治和公平原則，規定當事人對利息計算標準有約定的，按照約定處理;當事人沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。(三)利息從應付工程款之日計付。那么拖欠工程款利息計算公式是什么。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
劉曉紅律師
2022.02.06325人收看
-
張嘉娛律師
主任律師
- 幫助過 520 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：建設工程、合同糾紛、債權債務
-
內容：拖欠工程款的利息計算《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛若干題目的解釋》第十七條：“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行同期同類貸款利息計息。”約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。
王熙律師2022.04.118063人收看
-
段建國律師
主任律師
- 幫助過 1289 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸
-
內容：陳某遂于2009年11月18日訴至法院，要求楊某立即償付所欠工程款24500元及逾期利息，并賠償原告違約金10000元。但本案中原告承攬的工程竣工后經驗收合格均已投入了使用，且發包單位已向楊某支付了全部工程價款，故楊某應參照合同約定支付給陳某工程價款。因為楊某確未按期付款，故應支持陳某主張的逾期利息和違約金的訴請。另一種意見認為，在宣告合同無效以后，只能按照無效的規則來處理，就是返還原物、恢復原狀、賠償損失，而不能再追究逾期利息和違約金等違約責任，故不應支持陳某主張的逾期利息和違約金的訴請。那么宣告無效后，逾期利息和違約金怎么辦。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
元甲交通律師律師2021.12.28271人收看
-
吳夢云律師
主任律師
- 幫助過 472 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：合同糾紛、債權債務、建設工程
-
內容：但違約金條款并不是結算和清算條款，結算和清算條款的意思是有關報酬、費用等方面如何計算的問題。爭議解決條款是指合同中約定的，如果雙方發生爭議，是選擇仲裁還是訴訟等。無效合同中關于違約金條款，是先有約定，違反約定才會適用本條款追究違約責任，現在“約定”無效了，不存在違約的情形，那么自然也就不可能適用本條款。無效合同自始無效，違約條款在無效合同中也自始無效，只能要求造成合同無效一方承擔締約過失責任或賠償責任。那么建設工程合同無效工程款利息。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
林艷英律師2021.12.19400人收看
-
-
內容：如果當事人在合同中有約定逾期利息和違約金的，同時主張屬于按約定承擔違約責任,如果建設工程施工合同明確約定發包人逾期支付工程款，承包人可以同時主張逾期付款違約金和利息的，從其約定，承包人可以同時主張逾期支付工程款的違約金和利息,2、如果建設工程施工合同明確約定發包人逾期支付工程款，承包人可以同時主張逾期付款違約金和利息的，從其約定，承包人可以同時主張逾期支付工程款的違約金和利息,《民法典》第六百七十六條借款人未按照約定的期限返還借款的，應當按照約定或者國家有關規定支付逾期利息。
郭銘芝律師
2023.10.19974人收看
-
趙金保律師
主任律師
- 幫助過 1277 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故
.png)
2022.01.23 22:46:25
37人收看
