-
答律師回復中...
-
王熙律師2021.10.26666人收看
-
李孟陽律師
主任律師
- 幫助過 457 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故
-
答施工方拖延工期的賠償方式是：有約定的按照合同約定賠償，沒有約定或約定不明確的可以按照實際造成的損失賠償，賠償時其金額但不得超過實際損失的30%。法律依據：《民法典》第五百八十四條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過違約一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失。第五百八十五條當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。
-
內容：13.發包人存在另行發包和提留工程均未按期完成情形，發包人以工程驗收時間滯后為由，要求承包人承擔工期延誤損失的主張，不能得到支持,7.工程存在初步設計與實際施工情況差異較大、工程量增加、發包人資金不到位等影響施工進度的因素，且監理對承包人關于工期延期時長及損失賠償的報告單進行確認的，工期延誤責任不應由承包人承擔,一、工程延期糾紛怎么處理1.發包人指定分包單位，且分包合同實質內容由發包人確定的情況下，發包人對于分包單位工期延誤存在過錯，應承擔工期延誤的責任。
楊一凡律師2023.06.14221人收看
-
楊一凡律師
主任律師
擅長：債權債務、合同糾紛、建設工程
-
答律師回復中...
-
內容：由于發包人對承包人的工期延誤索賠數額往往巨大，因此施工企業必須高度重視工期索賠與工期簽證。工期索賠即指承包人對由于非承包人原因造成的工程拖期，向發包人要求延長工期、經濟補償、避免承擔工期拖延損害賠償的行為。根據有關舉證責任分配的規定，發包人如果提起工期延誤賠償訴訟，需要的證據僅2份就足夠，一份是雙方簽訂的施工合同，另一份則是四方蓋章的竣工驗收報告。那么工期索賠簽證是怎樣。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
楊一凡律師
2021.12.131007人收看
-
-
內容：交通事故異地保險賠償規定是需要首先通知保險公司的人員到現場進行勘查，之后按照保險的項目來進行賠償即可，很多車主在異地出了事故時，因為怕麻煩、擔心人生地熟，又受到扣車、扣證等言論的威嚇，都會選擇私了。清事故勘察、設計的質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期，造成發包人損失的，勘察人、設計人應當繼續完善勘察、設計，減收或者免收勘察、設計費并賠償損失。否則，造第二百八十五借款合同糾紛條 發包人的原因致勘察、設計、返工、停工或修改設計的責任成損失無法確定或擴大的部分，保險人不承擔賠償責任。那么交通事故異地保險賠償規定是什么？。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
林艷英律師2022.01.10537人收看
-
周春花律師
主任律師
- 幫助過 201 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：婚姻家庭
-
內容：徐女士不認可開發商的這種解釋，多次找開發商要求盡快辦理產權證，否則將就拖延辦理產權證的事實訴諸法律，要求開發商賠償遲延交房的違約金。2007 年7月，徐女士將該房地產開發公司告到海淀法院，要求開發商立即辦理房屋產權證，支付自2006 年12月1日至產權證實際辦理之日止的延期交房違約金。法院審理后，判決開發商于判決生效后10日內辦理房產證，并承擔延期交房違約責任，違約金按合同約定的方法計算，從2006 年12月1日至房產證實際辦理之日止。那么開發商拖延辦理產權證應賠償遲延交房違約金。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
郭銘芝律師2021.12.31453人收看
-
-
發生交通事故后需要賠償哪些費用？醫療費、交通費怎么算？
內容：正規醫院治療后都有相應的醫療費發票，憑借發票結算即可。誤工費的基數一般是事故發生前一年12個月的平均月收入作為基數。比如鑒定報告說休息期是60天，那么就賠償2個月的誤工費，營養期和誤工期也是同樣。例如，病人本身就有糖尿病，然后發生交通事故后治療期間有打胰島素或者購買糖尿病等藥物產生的醫療費，就可以不認可，因為這個與交通事故傷沒有法律上的因果關系。
龍珊律師2023.04.1165人收看
-
劉曉紅律師
主任律師
- 幫助過 1475 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故、合同糾紛、債權債務
-
內容：殘疾賠償金的賠償年限，是對受害個人實際生存年限不能確定情況下的一個平均估算，不管其實際生存年限是多少，其賠償數額在傷殘等級評定前就已經被固定化，如果以現實生活中受害人實際生存時限來確定殘疾賠償金，將會導致侵權人惡意拖延訴訟、拖延履行，甚至造成整個社會的誠信危機。
李孟陽律師2023.05.2276人收看
-
-
內容：沒有簽訂勞動合同用人單位應從第二個月起支付勞動者雙倍工資。中華人民共和國勞動法第九十八條,用人單位違反本法規定的條件解除勞動合同或者故意拖延不訂立勞動合同的由勞動行政部門責令改正,對勞動者造成損害的應當承擔賠償責任。中華人民共和國勞動合同法第八十二條用人單位自用工之日起超過一個月不滿一年未與勞動者訂立書面勞動合同的應當向勞動者每月支付二倍的工資。月工資是指勞動者在勞動合同解除或者終止前十二個月的平均工資。干擾醫療秩序，妨礙醫務人員工作、生活，侵害醫務人員合法權益的，應當依法承擔法律責任。
翁玉素律師2022.03.03934人收看
-
馮清琴律師
主任律師
- 幫助過 46 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：債權債務、建設工程、合同糾紛
-
內容：包括《病歷》、《出院小結》、《誤工期鑒定書》等。誤工時間根據受害人接受治療的醫療機構出具的證明確定。受害人因傷致殘持續誤工的，誤工時間可以計算至定殘日前一天。受害人有固定收入的，誤工費按照實際減少的收入計算。另外，第一百零五條規定：申請有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因保全所遭受的損失。但如何認定申請人屬于申請錯誤法律卻沒有明確的規定，不過根據目前的裁判實踐來看，是否認定申請人應承擔損害賠償責任還是堅持了侵權責任中的過錯責任歸責原則。
吳夢云律師2022.03.22438人收看
-
崔玉君律師
主任律師
- 幫助過 1202 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：債權債務、合同糾紛、民間借貸
-
內容：交通事故賠償項目交通事故賠償項目，是指交通事故當中肇事者給予受害者的賠償所包含的項目，主要包括醫療費、誤工費、護理費、交通費、住院伙食補助費 、喪葬費、殘疾賠償金、死亡賠償金、被扶養人生活費、精神損害撫慰金、財產損失、殘疾輔助器具費的賠償標準,例：小明因車禍受傷，誤工期是3個月（鑒定機構可以鑒定誤工期，鑒定前可根據醫生的意見估算），小明的月工資為8000元，則小明的誤工費為24000元（8000元/月*3個月）。
孔孟廷律師2023.04.1964人收看
-
陳明月律師
主任律師
- 幫助過 47 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故
-
內容：ld為每個工作日的違約賠償金，c為原始合同規定的總金額，t為原始合同規定的項目完工時間。《示范文本》通用條款規定了工期延誤，需要索賠、簽證的其中情形，合同雙方也可以再進行其他約定。
姚平律師2022.04.118388人收看
-
王學瑞律師
主任律師
- 幫助過 77 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故
-
內容：最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋第二十條誤工費根據受害人的誤工時間和收入狀況確定。受害人因傷致殘持續誤工的誤工時間可以計算至定殘日前一天。但評定傷殘等級的評定傷殘之日前為誤工日期。獎金以交通事故發生時上一年度本單位人均獎金計算。那么交通事故損害賠償可以鑒定誤工期嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
許瑞林律師2022.01.29996人收看
-
許瑞林律師
主任律師
- 幫助過 169 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：交通事故
-
內容：二、因發包人導致工期延誤的承包人需要收集哪些證據當建筑工期延誤的承包人可以收集以下證據資料用以證明確實是由發包人原因導致的1、雙方往來的信件及各種會議會談紀要2、招標文件、施工合同文本及附件、補充協議、施工現場的各類簽認記錄經認可的施工進度計劃書,工程圖紙及技術規范等3、發包人或者工程師簽認的簽證4、氣象資料、工程檢查驗收報告和各種技術鑒定報告、工程中送停電、送停水、道路開通和封閉的記錄和證明5、國家有關法律法令政策性文件6、施工進度計劃和實際施工進度記錄、施工現場的有關文件施工記錄、備忘錄、施工月報、施工日志等及工程照片7、工程核算資料、財務報告、財務憑證等各種驗收報告和技術鑒定8、工程有關的圖片片和錄象、備忘錄,對工程師或業主的口頭指示和電話應隨時書面記錄,并請給予書面確認9、投標前發包人提供的現場資料和參考資料10、其他如官方發布的物價指數、匯率、規定等,中華人民共和國民法典第七百九十五條施工合同的內容施工合同的內容一般包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、相互協作等條款,第八百零三條發包人未按約定的時間和要求提供相關物資的違約責任發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的承包人可以順延工程日期并有權請求賠償停工、窩工等損失,中華人民共和國民事訴訟法第三條適用范圍人民法院受理公民之間、法人之間、其他組織之間以及他們相互之間因財產關系和人身關系提起的民事訴訟適用本法的規定,一、甲方施工造成損失不給賠償怎么處理男方施工造成財產損失后不給賠償的屬于合同糾紛如果雙方協商不成的當事人可以向法院起訴。
元甲交通律師律師2022.02.22914人收看
-
林艷英律師
主任律師
- 幫助過 343 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛
-
內容：另外，車禍骨折賠償標準也是要看具體傷殘程度的，不同的傷殘級別對應的賠償比例也是不一樣。交通警察到達事故現場后，要先搶救傷者，然后對事故現場進行勘驗檢查。對未逃逸的交通事故，而且不需要檢驗鑒定的，公安交通管理部門應當在10日內做出交通事故責任認定書，對需要檢驗鑒定的，應當在５日內進行檢驗鑒定，然后做出認定書。保險公司應該出具車輛定損清單，明確更換配件，修復車輛的費用和工時。６、保險公司出具拒絕理賠通知書。那么交通肇事骨折誤工期賠償標準。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
張旭律師2021.12.051088人收看
-
任冰峰律師
主任律師
- 幫助過 54 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛
-
內容：建設工程合同中發包人的義務有哪些1、按照合同約定做好施工前準備工作提供原材料、設備、場地、資金和技術資料。因發包人原因致使工程中途停建、緩建的發包人應當及時采取彌補措施以減少損失并賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等實際損失和費用。隱蔽工程在隱蔽以前發包人接到通知后應對及時檢查沒有及時檢查造成工期拖延的承包人可以順延工期并有權要求賠償停工、窩工的損失。建設工程竣工經驗收合格后方可交付使用未經驗收或者驗收不合格的不得交付使用。建筑工程完成并經驗收合格發包人應當及時接受并支付工程價款。那么建設工程合同中發包人的義務有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
張嘉娛律師2022.02.10654人收看
-
張旭律師
主任律師
- 幫助過 1462 人
- 好評率 99.3%
- 5 分鐘響應
擅長：房產糾紛、建設工程
.png)
2022-04-09 18:29:38
8252人收看
