.png)
什么是工程索賠時效？工程索賠時效是多久？
毋磊穎律師2021.11.02210人閱讀
導(dǎo)讀：
什么是工程索賠時效？工程索賠時效是多久？
工程索賠時效是施工合同履行過程中，索賠方在索賠事件發(fā)生后的約定期限內(nèi)不行使索賠權(quán)的，視為放棄索賠權(quán)利，其索賠權(quán)歸于消滅的合同法律制度。根據(jù)通用條款，工程索賠時效一般為28天。福建東岸律師事務(wù)所薛小妹律師解析。
工程索賠時效
工程索賠時效是指施工合同履行過程中，索賠方在索賠事件發(fā)生后的約定期限內(nèi)不行使索賠權(quán)的，視為放棄索賠權(quán)利，其索賠權(quán)歸于消滅的合同法律制度。約定的期限即索賠時效期間，一般為28天。該種索賠時效，屬于消滅時效的一種。
工程索賠訴訟時效
訴訟時效是權(quán)利人請求人民法院保護自己民事權(quán)利的期限，自權(quán)利人知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到侵害之日起計算。訴訟時一般為2年，但涉及商品質(zhì)量不合格、人身損害、寄存保管、租金的，訴訟時效為1年。但訴訟時效從權(quán)利實際被侵害之日起最長不超過20年，有特殊情況的，人民法院可以延長訴訟時效期間。
薛小妹律師補充：
訴訟時效與索賠時效的區(qū)別
索賠時效和訴訟時效存在根本的區(qū)別，訴訟時效是權(quán)利人請求人民法院保護自己民事權(quán)利的期限，是法定時效，不可隨意約定更改，指向的對象是法院。索賠時效是權(quán)利人請求義務(wù)人行使義務(wù)的期限，該期限是約定期限，指向的對象是義務(wù)人。索賠時效是除斥期間，超過索賠時效喪失的是實體權(quán)利，義務(wù)人給付的可以要求返回。超過訴訟時效即喪失勝訴權(quán)，實體權(quán)利不喪失，義務(wù)人給付的無權(quán)要求返還。
在工程合同履行中，合同雙方應(yīng)重視合同的約定，積極履行合同。如果超過索賠進行索賠，將直接導(dǎo)致實體權(quán)利的喪失。喪失了實體權(quán)利，即使未超過訴訟時效，也只能面臨敗訴的后果。
薛小妹律師補充：
工程停工后如何進行索賠
首先弄清楚停工的責(zé)任歸于誰，如果發(fā)包人的原因?qū)е峦９さ?，承包人可以請求索賠哪些損失有以下七種：機械設(shè)備閑置費，包含租金和損耗；管理人員及工人的工資；因停工所額外支出的管理費，包含住宿、餐飲等；材料倉儲費；支付停工期間材料價格上漲的部分費用；因獲得的工程款的利息；因防止擴大損失而支出的費用；
承包人要做好充分的索賠準(zhǔn)備搜集證據(jù)，包括：開工令、停工通知、復(fù)工通知、設(shè)計變更導(dǎo)致返工，或增加工程量驗收記錄、會議紀(jì)要、簽證、監(jiān)理通知、信函、機械設(shè)備租賃合同、支付憑證、投標(biāo)價格計算表、材料倉單、市場材料價格信息等，還有承包人自己為防止損失擴大而采取的措施所產(chǎn)生的費用等等。這些證據(jù)足以證明停工的原因在于發(fā)包人，以及停工的期限、停工造成的實際損失。
友情提示：如有法律問題可以在線律師咨詢，3-5分鐘100%解答您的法律咨詢
點贊
收藏
