因拖欠工程款打官司，律師費(fèi)誰承擔(dān)? 在建工案件中發(fā)包人欠付工程款，承包人起訴后，在合同未約定律師費(fèi)、保全費(fèi)的情況下，能否主張律師費(fèi)和保全費(fèi)? 最高人民法院在一起建工案件的再審審查中給出回應(yīng)。 法院經(jīng)審理查明—— 2015年，萬某掛靠在華宇公司名下承包工程，宏星房地產(chǎn)對此明知，仍與之簽訂《工程承包意向書》，將舊城改造工程發(fā)包給沒有施工資質(zhì)的萬某。 2016年，宏星房地產(chǎn)與華宇公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，其后華宇公司與萬某簽訂《內(nèi)部承包協(xié)議書》，將舊城改造項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給萬某。 但截至2019年11月，萬某向宏星公司交付了案涉房屋，但一直未結(jié)清工程款，也未辦理竣工驗(yàn)收。 萬某向法院起訴，要求華宇和宏星承擔(dān)連帶責(zé)任，支付工程進(jìn)度款686萬，律師費(fèi)20萬，保全費(fèi)用2.7萬及逾期利息1657萬。 一審法院判決—— 支持386萬的工程款及相應(yīng)利息請求;就律師費(fèi)和保全費(fèi)，因律師費(fèi)、訴訟保全擔(dān)保費(fèi)均為萬某在訴訟過程中自行支出的訴訟成本，該費(fèi)用雙方未有明確約定，且非因訴訟必須產(chǎn)生的費(fèi)用，故其主張不予支持。 二審法院認(rèn)為—— 關(guān)于一審判決華宇公司、宏星公司向萬學(xué)才支付工程款是否正確的問題。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二條：“建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持”之規(guī)定，宏星公司、華宇公司應(yīng)向萬某支付工程款。一審判決華宇公司、宏星公司向萬某支付工程款386萬正確，本院予以維持。 關(guān)于一審判決對律師費(fèi)200000元及保全擔(dān)保費(fèi)27746.71元的認(rèn)定是否正確的問題。本院認(rèn)為，關(guān)于萬某主張的律師費(fèi)200000元的問題。 盡管萬某與華宇公司、宏星公司對律師費(fèi)的承擔(dān)并無約定，但華宇公司、宏星公司在工程已經(jīng)被擅自使用的情況下，仍以各種理由抗辯，拖延承擔(dān)支付工程款義務(wù)，屬不誠信的訴訟行為，造成了司法資源的額外消耗和萬學(xué)才的額外支出。 且萬某因此次訴訟發(fā)生的律師費(fèi)，既是其為對抗華宇公司、宏星公司拖延支付工程款行為的額外支出，也是其為維護(hù)自身合法權(quán)益所支出的合理費(fèi)用。故萬某的此項(xiàng)上訴理由成立，本院予以支持。 關(guān)于萬某主張的保全擔(dān)保費(fèi)27746.71元的問題。本案訴訟系因華宇公司、宏星公司欠付萬學(xué)才工程款引起，萬某為實(shí)現(xiàn)其債權(quán)，申請財(cái)產(chǎn)保全，并以保險(xiǎn)公司提供保全保險(xiǎn)的方式進(jìn)行財(cái)產(chǎn)擔(dān)保，系萬某為實(shí)現(xiàn)其債權(quán)所支出的合理、必要費(fèi)用，屬于萬某的損失。萬某的此項(xiàng)上訴理由成立，本院予以支持。 判決，宏星房地產(chǎn)和華宇公司支付萬某律師費(fèi)200000元及保全擔(dān)保費(fèi)27746.71元。其它項(xiàng)予以維持。 華宇公司和宏星房地產(chǎn)不服，向最高人民法院申請?jiān)賹彙? 最高人民法院審查后認(rèn)為—— 宏星公司、華宇公司是否應(yīng)承擔(dān)律師費(fèi)的問題。萬某因訴訟所發(fā)生的律師費(fèi)和保全費(fèi)屬于確定發(fā)生的支出，原審法院認(rèn)為案涉工程已經(jīng)實(shí)際交付使用，宏星公司、華宇公司拒不支付相應(yīng)的工程款以致引發(fā)本案訴訟，宏星公司、華宇公司應(yīng)向萬學(xué)才支付萬某為維護(hù)其合法權(quán)益所支出的費(fèi)用并無不當(dāng)。 故對宏星公司、華宇公司主張不應(yīng)承擔(dān)律師費(fèi)的再審請求，本院不予支持。

欠債沒有欠條證據(jù)怎么辦？ 欠債沒有欠條證據(jù)的，債權(quán)人可以收集其他可證明欠款事實(shí)的證據(jù)起訴追討債務(wù)。 沒有借據(jù)，有其他證據(jù)材料能夠證明借貸關(guān)系事實(shí)也行，比如說銀行的交易流水、債務(wù)人承認(rèn)借款事實(shí)的錄音、錄像等。對方欠錢不還，債權(quán)人沒有欠條也是可以起訴的，但是需要一些間接證據(jù)來輔助，比如人證、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證或電話錄音等，證據(jù)越充足，案件贏的概率就越大，拿回借款的可能就越大。因此沒欠條也并非就拿不回借款。收集證據(jù)起訴處理，準(zhǔn)備以下材料： 1，起訴狀，起訴狀可以自己寫也可以找律師代寫;并按對方當(dāng)事人人數(shù)準(zhǔn)備起訴狀份數(shù); 2，準(zhǔn)備證據(jù)，身份證原件及復(fù)印件一份、和對方發(fā)生糾紛的所有有利證據(jù)及復(fù)印件、及其他可能有幫助的證據(jù)及證人名單等。如果沒有證據(jù)能夠證明，那么權(quán)利將很難得到保障。

借錢沒有寫借條的處理辦法具體如下: 1、讓借錢的人補(bǔ)充打借條。 如果借錢的人承認(rèn)有借錢的時(shí)候，而是現(xiàn)在沒有錢還或者是有錢不想還，在這個(gè)時(shí)候，就要求對方補(bǔ)充打一份借條，把借錢的事情固定下來，這樣以后要是打官司就有了證據(jù)。 2、通過聊天等社交工具，讓對方承認(rèn)借錢的事。 在遇到對方耍賴的時(shí)候，可以以退為進(jìn)稱愿意給對方寬限，通過手機(jī)通話錄音或者保留聊天短信的形式，讓對方承認(rèn)又借錢的事情。 3、找知情人證實(shí)借錢的事。 借錢的時(shí)候有人在場，沒有打借條相對要好辦一些;借錢的時(shí)候沒有人在場，可以通過對方使用借款的知情人來找證據(jù)，比如說對方使用借款時(shí)，向別人說從自己那里借過錢，這一塊的證人還是比較難找的，因?yàn)榛径际墙杩钊说睦﹃P(guān)系人。 4、有證據(jù)可以到法院打官司。 對方借款沒有借條又不還錢的最終合法的處理途徑就是到法院去打官司，在有證據(jù)的情況下，要及時(shí)起訴到法院，要求對方還錢。 諸如借條、轉(zhuǎn)賬記錄等都是可以證明債務(wù)關(guān)系確實(shí)存在的證據(jù)，現(xiàn)實(shí)生活之中，出借人可能僅有借條、或者是僅有轉(zhuǎn)賬記錄，對于這些出借人只持有單一證據(jù)的情形，對維護(hù)自己的財(cái)產(chǎn)權(quán)益無疑是不利的，收集其他作證債務(wù)關(guān)系存在的證據(jù)是較為保險(xiǎn)的辦法。

沒有借條欠條怎么要回欠款 手中沒有借條、欠條，建議當(dāng)事人先不要急于到法院起訴，可以選擇通過私下與債務(wù)人溝通的方式，雙方確定一個(gè)還款周期和數(shù)額，要求債務(wù)人出具還款計(jì)劃、還款協(xié)議等，這樣，既可以取得將來主張權(quán)利的有力證據(jù)，又避免了貿(mào)然起訴，讓對方知道沒有借條或者借條遺失而賴賬，喪失訴訟權(quán)利或者面臨敗訴的風(fēng)險(xiǎn)。 如果不行的話，債權(quán)人也可以調(diào)取涉訴銀行轉(zhuǎn)賬憑證，或者獲取證人證言、錄音證據(jù)等作為立案材料和主要訴訟證據(jù)。