且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。嚴格按照原施工合同執行。甲方將按此及現場情況進行施工監督管理。本協議與原合同相抵之處，以本協議為準。關于施工合同補充協議范本是怎樣的法律問題，大律網小編為大家整理了合同糾紛律師相關的法律知識，希望能幫助大家。

發包方（以下稱甲方）：

法定代表人：

身份證號碼：

風險提示：發包人的相對義務

根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

承包方（以下稱乙方）：

法定代表人：

身份證號碼：

依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，結合________省有關規定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于《________》（合同編號________，以下簡稱原合同）甲乙雙方就其中未盡事宜經充分協商，達成一致，形成本補充協議。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容：

4、工程承包方式：

5、工程范圍

二、工程期限

計劃開工日期：____年____月____日。（以甲方下發的書面通知的時間為準）；

風險提示：關于實際竣工日期的規定

當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

計劃竣工日期：____年____月____日。

工期總日歷天數：____天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

三、合同價款及支付方式

1、暫估合同價款為____________萬元（人民幣大寫：____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量（綜合單價和暫估工程量見工程量附件）

2、付款方式：按原合同相關條款執行。

四、補充協議的最終結算

補充協議所列工程量為暫估工程量，工程量計算規則以經甲方確認的實際工程量為準，按原合同計量條款執行。

五、質量標準及驗收

風險提示：工程質量未符合標準的歸責

因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

嚴格按照原施工合同執行。因工程質量問題造成的一切損失由乙方完全負責。

乙方對承包范圍工程質量負有完全責任，并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。甲方將按此及現場情況進行施工監督管理。

六、爭議解決

1、對本協議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

2、本協議是原合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力。本協議與原合同相抵之處，以本協議為準。

3、凡因本協議的簽訂、履行而發生的或與本協議有關的一切爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，向工程所在地的人民法院提起訴訟。

七、合同生效

本合同自_________________________生效。

八、合同份數

本合同一式____份，均具有同等法律效力，發包人執____份，承包人執____份。

發包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人： （簽字）

組織機構代碼：

地 址：

郵政編碼：

電 話：

傳 真：

電子信箱：

開戶銀行：

賬 號：

承包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人：（簽字）

組織機構代碼：

地 址：

郵政編碼：

電 話：

傳 真：

電子信箱：

開戶銀行：

賬 號：

2、承包人主體資格受到嚴格限制建設工程施工合同的承包人，除了在經工商行政管理部門核準的經營范圍內從事經營活動外，應當遵守企業資質等級管理的規定，不得越級承攬任務。

3、簽訂及履行施工合同受到國家的嚴格監督管理。

國家對建設工程項目的發包實行招標投標制度?！墩袠朔ā返谌龡l規定：“中華人民共和國境內進行工程建設項目必須進行招標。”

第四條規定：“任何單位和個人不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他方式規避招標。

4、建設工程施工合同實行備案制度。

建設部第89號令，即《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》第47條規定“訂立書面合同7日內，中標人應當將合同送縣級以上建設行政主管部門備案；《遼寧省建筑市場管理條例》、《遼寧省建設工程招標投標條例》及《大連市建筑市場管理條例》都對施工合同備案做了法律規定。

在施工過程中，各級政府建設工程質量監督管理部門還要對工程建設的質量進行全面監督。

從施工合同文件的角度來說，有很多協議或是相關的文件，施工合同文件由什么組成呢？

對于施工合同文件來說主要有九個資料需要進行準備，具體來說有施工合同協議書，這個協議書主要是經過雙方對工程有關問題的洽商，還包括變更的書面協議，同時還有相關的變更文件，這些都可以看成施工合同的組織部分，除此以外，還有中標通知書、投標書和附件、施工合同專用條款、施工合同通用條款、施工標準、施工規范以及與之相關的技術文件，還要在施工合同上配有相應的圖紙、工程量清單、工程報價單、工程預算書等重要資料。