為客戶解決問題提供高效方案
讓優質法律服務觸手可及
2022-04-10 09:49:41
9383人收看
工程索賠日期的計算：監理、工程變更索賠為自收到監理書面指令、變更圖紙之日至完成之日；不可預見、惡劣氣候索賠為自情況出現之日至終止之日；延期索賠為自收到中標通知書28天內。
《民法典》第五百七十七條
當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
第八百零一條
因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權請求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。
律師介紹
北京市元甲律師事務所
內容：實際費用法即根據索賠事件所造成的損失或成本增加，按費用項目逐項進行分析、計算索賠金額的方法。那么工程索賠費用如何計算。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
黃東潔律師
擅長：合同糾紛、債權債務、建設工程
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：索賠是指國際貿易業務的一方違反合同的規定，直接或間接地給另一方造成損害，受損方向違約方提出損害賠償要求。法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員窩工費和工資上漲費等。分包人的索賠應如數列入總承包人的索賠款總額以內。工地管理費指施工單位完成額外工程、索賠事項工作以及工期延長期間的工地管理費，但如果對部分工人窩工損失索賠時，因其他工程仍然進行，可能不予計算工地管理費。那么施工工程索賠成立的條件。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
劉曉紅律師
擅長：交通事故
用戶這樣評價她：
內容：索賠時效的規定，見諸于各類合同范本中。工程索賠費用包括人工費、材料費、施工機械使用費、分包費用、利息等多方面內容，索賠費用的計算方法也是多種多樣的。工程變更的索賠包含成本、管理費和利潤的索賠。那么工程變更索賠時效是多久。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
陳宗瓊律師擅長：婚姻家庭
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：因此，發包人行使損失賠償請求權的訴訟時效期間，應從該損失產生（確定）之次日起計算。那么工程索賠的通知書怎么寫。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
姚平律師
擅長：債權債務、建設工程、民間借貸
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：延期發出圖紙引起的索賠當接到中標通知書后天之內，施工單位有權得到免費由業主或其委托的設計單位提供的全部圖紙、技術規范和其他技術資料，并且向施工單位進行技術交底。如果在天之內未收到監理工程師送達的圖紙及其相關資料，作為施工單位應依照合同提出索賠申請，接中標通知書后的第天為索賠起算日，收到圖紙及相關資料的日期為索賠結束日。那么工程索賠日期怎么計算。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
姚平律師
擅長：交通事故
用戶這樣評價她：
北京天用律師事務所
內容：修正的總費用法原則上與總費用法相同，計算對某些方面作出相應的修正，以使用結果更趨合理，修正的內容主要有：一是計算索賠金額的時期僅限于受事件影響的時段，而不是整個工期。二是只計算在該時期內受影響項目的費用，而不是全部工作項目的費用。實際費用法實際費用法即根據索賠事件所造成的損失或成本增加，按費用項目逐項進行分析、計算索賠金額的方法。這些費用項目通常應與合同報價中的費用項目一致。那么工程索賠費用怎么計算。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
王熙律師
擅長：債權債務、建設工程、合同糾紛
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：1 工程索賠原則根據招標文件及合同中的有關規定提出索賠意向書，意向書中包含索賠樁號或結構物名稱、索賠事由和索賠依據、事件發生起算日期和估算損失。索賠意向書遞交監理工程師后，需經專業監理工程師簽字確認。2 索賠的具體操作步驟2.1 索賠項目種類及起止日期計算方法2.1.1 延期發出圖紙引起的索賠 當接到中標通知書后28天之內，承包方有權得到免費由業主或其委托的監理單位提供的全部圖紙、技術規范和其他技術資料，并且向承包方進行技術交底。那么橋梁工程索賠意向書。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
林艷英律師
擅長：建設工程、合同糾紛、債權債務
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：施工企業必須對合同條件、協議條款等有詳細了解，遭遇索賠事件時，以合同為依據來提出索賠要求。這樣，監理工程師通過意向書就可以對整個事件的起因、地點及索賠方向有大致了解。收集的證據要確鑿，理由要充分，所有工程費用和工期索賠應附該項目現場監理工程師認可的記錄、計算資料及相關的證明材料。國家工商管理局制作的建設工程施工合同通用范本包括協議書、通用條款和專用條款，這其中需要深入研究的當屬通用條款。１、因施工合同文件的組成問題引起索賠。如果沒有這個聲明，當來往函件內容與合同內容發生矛盾時，雙方容易發生爭執而導致索賠。那么工程索賠爭議有哪些處理方式。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
林艷英律師
擅長：交通事故
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：索賠主要程序是施工單位向建設單位提出索賠意向，調查干擾事件，尋找索賠理由和證據，計算索賠值，起草索賠報告，通過談判、調解或仲裁，最終解決索賠爭議。索賠答復程序與、規定相同，建設單位的反索賠的時限與上述規定相同。那么建設工程索賠時效28天。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
陳明月律師
擅長：房產糾紛、建設工程
用戶這樣評價她：
北京天用律師事務所
內容：索賠的詳細理由及經過：____________索賠金額的計算：____________附：證明材料承包單位(章)__________項目經理_____________日 期_____________1、發包人違反合同給承包人造成時間和費用的損失。那么工程索賠申請書范文。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
吳夢云律師擅長：婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：索賠的詳細理由及經過：索賠金額的計算：附：證明材料承包單位(章)__________項目經理_____________日 期_____________那么工程費用索賠申請表格式。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
李楠楠律師
擅長：債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸
用戶這樣評價她：
北京天用律師事務所
內容：（一） 根據《中華人民共和國企業所得稅法》第八條規定：“企業實際發生的與取得收入有關的、合理的支出，包括成本、費用、稅金、損失和其他支出，準予在計算應納稅所得額時扣除。那么建筑工程費用索賠申報表。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
崔玉君律師
擅長：交通事故
用戶這樣評價她：
北京天用律師事務所
內容：索賠主要程序是施工單位向建設單位提出索賠意向，調查干擾事件，尋找索賠理由和證據，計算索賠值，起草索賠報告，通過談判、調解或仲裁，最終解決索賠爭議。索賠答復程序與、規定相同，建設單位的反索賠的時限與上述規定相同。意向書中應包含索賠事件涉及的工程項目，索賠事件發生的依據，索賠費用估算。那么建設工程索賠的流程。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
崔玉君律師擅長：婚姻家庭、房產糾紛
用戶這樣評價她：
北京天用律師事務所
內容：根據甲乙雙方簽訂的施工合同：專用合同條款7、5、1項中因發包人原因導致工期延期外借土方不到場情況，對工期進行索賠54天。工程變更的索賠包含成本、管理費和利潤的索賠。2018年工程索賠報告范本（五）索賠計算1、人工費：工日：17X54工日=918工日人員窩工按照定額單位乘以0.75,52.23元X0.75X918=35960元 工資上漲費不予考慮。那么最新工程停工索賠報告范本。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
段建國律師
擅長：交通事故
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：根據上述原則可以看出，索賠金額是用于賠償施工單位因索賠事件而受到的實際損失，而不考慮利潤。所以索賠金額計算的基礎是成本，用索賠事件影響所發生的成本減去事件影響時所應有的成本，其差值即為賠償金額。計算出索賠工程的總費用，減去原合同報價，即得索賠金額。那么工程索賠數額如何計算?。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
孔孟廷律師擅長：債權債務、合同糾紛、民間借貸
用戶這樣評價她：
中途被迫退場，工程款怎么計算？沒合同、沒結算單，能要回工程款嗎？5月30日17:30 民商律師分享會，真實案例展示，類案策略分享！運用談判調解、財產保全、債權轉讓、訴訟等，多種解決方案幫你快速要回工程款！
300萬工程款欠3年，債主急了找律師，怎么辦？
發生交通事故怎么索賠？有哪些賠償項目？能賠多少錢？最全攻略！
交通事故導致截癱，專業律師教你索賠攻略，一定不要小瞧紙尿褲！截癱案件能獲得多少賠償款？
?? 捍衛權益，勝訴捷報 ?? 代理濱州某公司成功解決建設工程合同糾紛案，法院判決： ? 合同解除，全額追回30萬元履約保證金； ? 利息支持，按LPR四倍計算逾期損失； ? 專業論證，精準鎖定違約責任！ 工程停工≠權益受損！天用律師以法律為盾，助企業高效止損、依法維權！
央企拖欠工程款怎么起訴： 拖欠工程款，屆于普通民事糾紛，可以到人民法院起訴解決。法院判決勝訴后，拖欠方仍不支付的，再申請法院強制執行。向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。訴訟時效期間自權利人知道或者應當知道權利受到損害以及義務人之日起計算。政府部門可以調處工程款的支付問題，但對拖欠工程款的問題沒有裁判權，強制權。但如果是政府工程，可以向建設該工程的政府要求支付或者處理.
工程沒有結算怎么起訴： 工程未結算是可以起訴的，只要滿足以下條件就可以。原告是案件的直接利害關系人或是合法權益受到侵犯的人。有明確的被告。是誰侵犯了你的合法權益，就應當以誰為被告。有具體的訴訟請求、事實與理由。打官司必須有具體明確的要求，法院才能進行審理判決。 需要向法院提的材料:首先要寫一份合格的起訴狀，訴狀的內容包括原告、被告的基本情況、訴訟請求、事實與理由。其次，要提供主要證據的復印件以及原告身份證復印件。 另外需要注意的是，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。訴訟時效期間自權利人知道或者應當知道權利受到損害以及義務人之日起計算。法律另有規定的，依照其規定。但是自權利受到損害之日起超過二十年的，人民法院不予保護;有特殊情況的，人民法院可以根據權利人的申請決定延長。
版權所有 ©2020 - 2021 大律云（北京）科技有限公司 京ICP備2020048486號 
京公網安備11010502056528號
廣播電視節目制作經營許可證號：(京)字第21738號 電信增值業務經營許可證號：京B2-20214353
.png)
