.png)
2021年工程勞務分包簡易合同范本
楊一凡律師2021.12.10286人閱讀
導讀：
第十條本合同未盡事宜由雙方商定后予以補充。那么2021年工程勞務分包簡易合同范本。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
第十條本合同未盡事宜由雙方商定后予以補充。關于2021年工程勞務分包簡易合同范本的法律問題，大律網(wǎng)小編為大家整理了建筑工程律師相關的法律知識，希望能幫助大家。
甲方：乙方：
為保證雙方合法權益，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)調一致，訂立本合同。
第一條、施工內容：
1、工程名稱：
2、工程內容：室內裝飾工程
3、工程地點：
4、資金來源：自籌
第二條、承包方式：
1、承包人工費按每層包干，每層建筑面積約平米，每層承包價萬元。
2、乙方所有施工工具自備
3、承包內容：
乙方負責所有裝飾裝修工程施工；即：室內外抹灰及地面水泥砂漿著平，水電安裝，窗臺板安裝，墻面及地面鑲貼磁磚等；裝飾工程竣工后乙方負責該樓層所出現(xiàn)的質量問題的無償維修工作。
4、管理內容：
（1）遵守公司的各項規(guī)章制度，服從甲方領導、聽從指揮。
（2）無論任何班組如有工人偷、盜工地材料，罰款及后果由承包人承擔。
（3）承包隊所承包工程實行全過程管理，即從進入工地開始施工到竣工驗收合格后的全方位管理承包。
（4）每間屋抹完后及時清理落地灰，并注意成品保護，若成品損壞由乙方按價賠償。
第三條合同工期：自年月日開工
至年月日竣工該項目承包責任人按工程總造價的5.89%向公司交納稅金。每次付款時扣留，盈虧自負。
第四條質量標準：經(jīng)甲方驗收合格
1、嚴格按設計要求施工，必須滿足規(guī)范規(guī)定。
2、對工程質量超出允許偏差，甲方對乙方嚴格處罰。
3、造成嚴重后果的，發(fā)生的一切經(jīng)濟損失由乙方負責。
第五條安全標準：安全無事故施工
1、嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)。班長做好班前安全交底，做到“三不傷害”,杜絕一切事故發(fā)生。因違反操作規(guī)程施工，發(fā)生傷亡事故除追究乙方責任外，并按有關規(guī)定罰款，造成經(jīng)濟損失及嚴重后果，乙方自負。
2、嚴格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)有關各項條例。
第六條材料管理：
1、執(zhí)行材料消耗定額。
2、限額領料，乙方必須指派專人領料。
3、超出限額消耗材料，用料不合理，材料丟失浪費造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔，甲方按原價從乙方承包費中扣取。
第七條現(xiàn)場管理：
1、施工現(xiàn)場做到：工完。料凈。場地清；乙方不清理的，甲方將做另行安排，所發(fā)生的費用，將加倍從乙方承包費中扣取。
2、甲方負責乙方所有的材料運到現(xiàn)場，乙方負責卸車并入庫，堆放整齊，文明施工。
第八條付款方式：施工期間甲方按月份預借給乙方生活用款，待竣工驗收達到質量標準，其材料消耗、工期、安全各項均達到要求標準后，付款總額達到90%,（含全部稅金）余下10%在年月日前結清。特注：該項目的工程款必須保證?？顚Ｓ?，乙方必須在確保該項目施工人員工資零拖欠的情況后方可將其他資金作為其它用途。
第九條違約責任：
1、對中途不干造成的一切損失由乙方承擔。已發(fā)生的人工費甲方概不負責。
2、竣工驗收后，如乙方達不到驗收標準，乙方承擔承包費用的20%的違約金。
3、對不按工地要求和違反工序施工造成其它工種窩工損失，由乙方負責。乙方擅自停工、造成間接損失均按實際計算費用，全部由乙方承擔。
4、乙方未按合同工期完成者，每延誤一天承擔承包費3%的違約金。
5、若由甲方原因或不可抗力的因素造成窩工、停工，工期相應順延。
6.若發(fā)現(xiàn)有惡意拖欠工人工資的現(xiàn)象，甲方將按情節(jié)輕重處于1000-10000元的罰款。
第十條本合同未盡事宜由雙方商定后予以補充。
第十一條本合同一式兩份，甲乙雙方各持壹份，自雙方簽字蓋章后生效。
合同終止條件：
1、乙方按甲方要求完成各項指標，甲方付清承包費后合同自然終止。
2、甲方中途辭退乙方或乙方中途不干，本合同隨之終止。
甲方：乙方：
負責人：負責人：
年月日
1、總承包企業(yè)或專業(yè)施工企業(yè)與不具備相應資質的企業(yè)簽定的勞務分包合同。
這樣的合同，根據(jù)《最高人民法院若干審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第1條和《合同法》等規(guī)定被認定為無效合同。合同無效后的處理：如果勞務分包企業(yè)提供勞務的工程合格，勞務分包企業(yè)依據(jù)《解《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件的適用法律問題的解釋》第2條的規(guī)定，請求勞務費的應當?shù)玫椒芍С?。如果僅僅因勞務分包企業(yè)提供的勞務質量不合格引起的工程不合格，勞務分包企業(yè)請求勞務分包合同約定的勞務價款的，將得不到法律支持，并且，還應承擔相應的損失。
2、總承包企業(yè)或專業(yè)承包企業(yè)與勞務分包企業(yè)以勞務分包合同的名義簽訂的實質上的工程分包合同。
這種合同將依據(jù)合同的實際內容及建設施工中的客觀事實，及雙方結算的具體情況，來認定雙方合同關系的本質。其中有的可能會被認定為工程分包合同，那么就要按照工程分包合同的權利義務，來重新確認雙方的權利義務。
3、工程分包企業(yè)以勞務分包合同的名義與勞務分包企業(yè)簽訂的實質上的工程再分包合同。
這種合同將被認定為無效。工程分包企業(yè)因此種行為取得的利潤將被法院依據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件的適用法律問題的解釋》第4條的規(guī)定收繳，或者由建筑行政管理機關作出同樣的收繳處罰。
點贊
收藏
