為客戶解決問題提供高效方案
讓優質法律服務觸手可及
被瀏覽：338次
于海明律師
2022-06-28
338 人收看
北京市元甲律師事務所
內容：二、因發包人導致工期延誤的承包人需要收集哪些證據當建筑工期延誤的承包人可以收集以下證據資料用以證明確實是由發包人原因導致的1、雙方往來的信件及各種會議會談紀要2、招標文件、施工合同文本及附件、補充協議、施工現場的各類簽認記錄經認可的施工進度計劃書,工程圖紙及技術規范等3、發包人或者工程師簽認的簽證4、氣象資料、工程檢查驗收報告和各種技術鑒定報告、工程中送停電、送停水、道路開通和封閉的記錄和證明5、國家有關法律法令政策性文件6、施工進度計劃和實際施工進度記錄、施工現場的有關文件施工記錄、備忘錄、施工月報、施工日志等及工程照片7、工程核算資料、財務報告、財務憑證等各種驗收報告和技術鑒定8、工程有關的圖片片和錄象、備忘錄,對工程師或業主的口頭指示和電話應隨時書面記錄,并請給予書面確認9、投標前發包人提供的現場資料和參考資料10、其他如官方發布的物價指數、匯率、規定等,中華人民共和國民法典第七百九十五條施工合同的內容施工合同的內容一般包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、相互協作等條款,第八百零三條發包人未按約定的時間和要求提供相關物資的違約責任發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的承包人可以順延工程日期并有權請求賠償停工、窩工等損失,中華人民共和國民事訴訟法第三條適用范圍人民法院受理公民之間、法人之間、其他組織之間以及他們相互之間因財產關系和人身關系提起的民事訴訟適用本法的規定,一、甲方施工造成損失不給賠償怎么處理男方施工造成財產損失后不給賠償的屬于合同糾紛如果雙方協商不成的當事人可以向法院起訴。
張旭律師
擅長：交通事故
用戶這樣評價她：
北京天用律師事務所
內容：很多同學在考慮以后志愿的時候會想報工程造價方面的專業，其中我們可以先了解一下工程造價評估認證的學校，就工程造價專業評估認證學校有哪些、工程造價專業需要考什么證書、一級造價工程師報考條件，以下由大律網小編為您一一解答，希望對您有所幫助。那么工程造價專業評估認證學校有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
郭銘芝律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：社保，在我們的生活中一直起著非常重要的作用，在當今的信息時代，電子社保卡無疑更加高效和方便。多年來，為了確保社會保障能夠更全面、更有效地保護我們的生命，國家一直在不斷完善這一制度。那么，沒交社保造價工程師能注冊嗎?造價師沒社保無法注冊怎么辦?
黃東潔律師
擅長：建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛
用戶這樣評價她：
北京天用律師事務所
內容：工程的估算評審應當由發改委等部門組織實施《辦法》規定，政府投資工程的投資估算、初步設計概算評審，應當由發展改革、財政等有關行政主管部門依照法律法規和相關規定負責組織實施。印章、造價事項的嚴格禁止《辦法》還列明了一系列禁止性規定，如：工程造價從業人員不得涂改、倒賣、租借或以其他形式非法轉讓資格證書或者執業印章；不得為獲得不當利益而有意抬高或者壓低工程造價；不得在執業過程中索賄、受賄、實施商業賄賂，或者謀取其他不正當利益等。那么北京建筑工程造價新規解析。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
王學瑞律師
擅長：物業費糾紛、供暖費用糾紛
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：電氣工程師證書掛靠費用要多少
翁玉素律師
擅長：債權債務、合同糾紛、民間借貸
用戶這樣評價她：
內容：工程師可以不簽發證書或扣減承包商報表中部分金額的
陳宗瓊律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：造價工程師掛靠風險是什么
李維律師
擅長：債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：監理工程師考試報名，一般都是通過各大高校考試報名的，很多人對該證書不了解。那么這個就有必要了解一下監理工程師考試的信息，才能更好地幫助自己復習備考。那么監理工程師考試有哪些信息呢？首先我們來看一下建設工程監理相關條例
劉曉紅律師擅長：房產糾紛、建設工程
用戶這樣評價她：
北京天用律師事務所
內容：《工程竣工驗收備案表》（4本），《工程竣工驗收申請表》（3本），《工程竣工驗收報告》（3本），《工程質量保修書》（3本），《建設工程施工安全評價書》（原件），《施工許可證》（復印件、原件核對），規劃驗收許可文件（復印件、原件核對），消防驗收文件或準許使用文件（復印件、原件核對），環保驗收文件或準許使用文件（復印件、原件核對），監理公司對建設工程質量的評估報告（原件2本），設計文件質量檢查報告（設計單位出報告）（原件2本），勘察文件質量檢查報告（地質勘察單位出報告）（原件2本），建設工程竣工結算造價核算書（原件），人防地下室工程竣工驗收合格證或惠那么建設工程竣工驗收備案證書是否是公開事項。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
王熙律師
擅長：交通事故
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：工程師可以不簽發證書嗎？可扣減承包商報表中的金額嗎？
元甲交通律師律師擅長：婚姻家庭
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：三級資質標準：1、企業資產凈資產800萬元以上。技術負責人具有5年以上從事工程施工技術管理工作經歷，且具有結構專業中級以上職稱或建筑工程專業注冊建造師執業資格；建筑工程相關專業中級以上職稱人員不少于6人，且結構、給排水、電氣等專業齊全。持有崗位證書的施工現場管理人員不少于15人，且施工員、質量員、安全員、機械員、造價員、勞務員等人員齊全。經考核或培訓合格的中級工以上技術工人不少于30人。技術負責人主持完成過本類別資質二級以上標準要求的工程業績不少于2項。那么建筑公司申請資質費用。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
林艷英律師
擅長：婚姻家庭
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：造價工程師掛靠費用要多少
陳明月律師
擅長：婚姻家庭
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：根據來函內容，按辦結時限及時答復。咨詢人應為“造價工程師注冊資格證書”或“建設工程工程造價編審專業人員資格證書”持有者。對較復雜的問題，需申請者配合，會同工程所在地造價管理部門召開協調會進行處理。案件審理過程中，法院認為需要造價管理部門對有關造價專業知識進行解答的，原則上需法院出面到我站咨詢。那么定額解釋與造價糾紛處理程序。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
張蕓律師
擅長：合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：三、勞務分包合同1、《建設工程施工分包合同備案申請表》原件2、合同正式文本一式4份原件;3、合同當事人法定代表人證明書原件，法定代表人授權簽訂合同，還應提交法定代表人授權委托書原件;4、招標工程，應提交招標文件和“建設工程招標(發包)程序完成證明書”或“中標通知書”復印件(核原件);5、非招標工程，應提交經注冊造價工程師簽字，并加蓋注冊執業專用章及編制單位公章的工程預算書原件，同時需提交該注冊造價工程師注冊證復印件;6、建筑勞務企業的營業執照，資質證書復印件(核原件);7、建筑勞務作業隊長的任命書文件及法定代表人授權委托書原件。那么施工合同備案需要提供資料有什么？。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
李楠楠律師
擅長：婚姻家庭
用戶這樣評價她：
北京市元甲律師事務所
內容：工程變更是指設計文件或技術規范修改而引起的合同變更。由于發包人對原設計進行變更，以及經工程師同意的、承包人要求進行的設計變更，導致合同價款的增減及造成的承包人損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。施工中發包人如果需要對原工程設計進行變更，應不遲于變更前14天以書面形式向承包人發出變更通知。承包人對于發包人的變更通知沒有拒絕的權利，這是合同賦予發包人的一項權利。工程師收到變更工程價款報告之日起7天內，予以確認。那么試論工程變更對造價的影響。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
翁玉素律師
擅長：合同糾紛、債權債務、建設工程
用戶這樣評價她：
工程款拖欠起訴材料： 1、招標文件、合同文本及附件，其他各種簽約，業主認可的工程實施計劃，各種工程圖紙，技術規范等； 2、往信件（書信、電子郵件等）。如業主的變更指令，各種認可信、通知，對承包商問題的答復信等； 3、各種會議紀要； 4、施工進度計劃和實際施工進度記錄； 5、施工現場的工程文件，如施工記錄、施工備忘錄、施工日報、工長和檢查員的工作日記、監理工程師填寫的施工記錄和各種簽證等。
工程款拖欠起訴需要材料如下： 1、招標文件、合同文本及附件，其他各種簽約，業主認可的工程實施計劃，各種工程圖紙，技術規范等； 2、往信件（書信、電子郵件等）。如業主的變更指令，各種認可信、通知，對承包商問題的答復信等； 3、各種會議紀要； 4、施工進度計劃和實際施工進度記錄； 5、施工現場的工程文件，如施工記錄、施工備忘錄、施工日報、工長和檢查員的工作日記、監理工程師填寫的施工記錄和各種簽證等。
工程偷工減料如何處罰？ 1、建筑施工企業在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的，或者有其他不按照工程設計圖紙或者施工技術標準施工的行為的，責令改正，處以罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，降低資質等級或者吊銷資質證書；造成建筑工程質量不符合規定的質量標準的，負責返工、修理，并賠償因此造成的損失；構成犯罪的，依法追究刑事責任； 2、處工程合同價款2%以上4%以下的罰款； 3、并賠償因此造成的損失； 4、情節嚴重的，責令停業整頓，降低資質等級或者吊銷資質證書。
??老公出軌，寫保證書還是婚內協議？ 老公出軌，妻子的第一反應就是寫保證書，如果再次出軌就凈身出戶。 保證書本身沒有法律依據，凈身出戶更是有可能被法院判決無效，建議簽訂夫妻婚內協議，婚內協議有兩大內容： 1.約定財產份額，包括財房產、存款、車輛、公司股權等 2.違約責任，包括出軌、家暴、酗酒、賭博、轉移財產等
【??"離婚出軌證據怎樣才有效力】 收集對方出軌的證據，需要在合法的前提下取得。在合法的前提下偷拍偷錄的證據可以作為證據在法庭上使用。可以證明出軌的證據，一般應當注意搜集以下關鍵證據： 1、“保證書”、“悔過書”等，婚外情調查突然被曝光，一方無奈之下寫下保證書、悔過書等表示悔改，這是婚外情的關鍵證據; 2、如果男方有嫖娼行為，通常情況下會有警方介入，警方的筆錄將會成為重要證據; 3、如單位查實職工的婚外情后，有時會對其生活作風問題作出處理，作出處理的書面材料也是一類重要證據; 4、雙方來往的書信、短信、電子郵件等，此類證據除書面證據外，短信、電子郵件等均應先予以公證防止證據丟失，再提交法院為宜; 5、照片、錄音錄像等，但這里要提醒各位當事人，此類證據一定要采取合法的方式取得，否則將無法作為證據使用
.png)
